施工总承包-2022 年 4 月大唐新能源富宁有限公司云南省文山州富宁县阿用(200MW)风电工程招标公告
1. 招标条件
本招标项目云南省文山州富宁县阿用（200MW）风电工程已由云南省发展和改革委员会、云南省能源局发布了以《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》批准建设，项目业主为大唐新能源富宁有限公司，建设资金来自企业自筹和银行贷款，出资比例为 3:7，招标人为大唐新能源富宁有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：云南省文山州富宁县（区）。
2.2 建设规模：总规模 200MW。
2.3 计划工期：2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日（全部机组并网发电）。具体开工
时间以发包方、监理开工令为准。
2.4 招标范围：风机基础（含吊装平台、地基处理、箱变基础、防雷接地）、风机安装
（含塔筒、箱变安装）、集电线路建筑安装工程、道路施工、升压站建筑安装工程（含调试、
施工临建）、消防、环保、水保工程项目。
风电场及升压站的风力发电机设备及附件、塔筒设备、箱式变压器设备、主变、无功补
偿（带集装箱式）、升压站高低压开关柜（带预制舱）、GIS 设备、电缆（建筑电气、照明
相关电缆乙供）和 35kV 电缆头由发包人供应，其余所有设备和材料采购供应、建筑及安装
工程施工、试验及检查测试、系统调试、消防、验收（含各项专题、阶段验收、竣工等验收）
最终需要达到招标文件的功能要求，并满足国家规范及电网验收等要求，达到可交付使用的
条件。
以发包人名义牵头完成与本风电项目有关的进场道路、场内道路等所有道路的征地和土
地、林地等手续办理工作（征地费用由发包人承担）；完成升压站、集电线路、风机平台等
征地协调、土地、林地等手续办理工作和地方关系协调等（征地费用由发包人承担）。投标
人施工生产和生活设施临时用地由投标人自行负责，费用包含在合同总价中。本工程作为施
工总承包工程，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程设备材料采购（甲供
设备除外）、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、
安全设施、环保、消防、职业卫生、档案验收、达标投产等所有工程阶段内容、所有专项验
收、竣工验收以及本工程实施过程当中的疫情防控措施等本工程项目相关方面的工作内容均
属于承包人的工作范围。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包一级或水利水电施工总承包一级及以上资质；
近 5 年须具有 2 个及以上 50MW 级及以上风电工程施工总承包投运业绩，并在人员、设备、
资金等方面具有相应的施工能力。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内
容页，竣工类证明材料或投运证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）
3.2.1 投标人拟派项目经理需具有一级注册建造师证（满足建办市〔2021〕40 号《住房 和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求）及安全生产 考核合格证（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理 具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 50MW 级及以上风电工程施工总承包投 运业绩的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类 证明材料或投运证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件等）
3.2.2 投标人须具备承装二级和承试二级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力 设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号)相关要求）。
3.3 财务要求：近三年每年净资产大于 0；
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的）；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单
的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询
网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在
企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.5.10 为他人提供担保的， 且担保金额超过净资产总额的（ 查询网址：
https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年4 月 18 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。
1. 招标条件
本招标项目云南省文山州富宁县阿用（200MW）风电工程已由云南省发展和改革委员会、云南省能源局发布了以《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》批准建设，项目业主为大唐新能源富宁有限公司，建设资金来自企业自筹和银行贷款，出资比例为 3:7，招标人为大唐新能源富宁有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：云南省文山州富宁县（区）。
2.2 建设规模：总规模 200MW。
2.3 计划工期：2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日（全部机组并网发电）。具体开工
时间以发包方、监理开工令为准。
2.4 招标范围：风机基础（含吊装平台、地基处理、箱变基础、防雷接地）、风机安装
（含塔筒、箱变安装）、集电线路建筑安装工程、道路施工、升压站建筑安装工程（含调试、
施工临建）、消防、环保、水保工程项目。
风电场及升压站的风力发电机设备及附件、塔筒设备、箱式变压器设备、主变、无功补
偿（带集装箱式）、升压站高低压开关柜（带预制舱）、GIS 设备、电缆（建筑电气、照明
相关电缆乙供）和 35kV 电缆头由发包人供应，其余所有设备和材料采购供应、建筑及安装
工程施工、试验及检查测试、系统调试、消防、验收（含各项专题、阶段验收、竣工等验收）
最终需要达到招标文件的功能要求，并满足国家规范及电网验收等要求，达到可交付使用的
条件。
以发包人名义牵头完成与本风电项目有关的进场道路、场内道路等所有道路的征地和土
地、林地等手续办理工作（征地费用由发包人承担）；完成升压站、集电线路、风机平台等
征地协调、土地、林地等手续办理工作和地方关系协调等（征地费用由发包人承担）。投标
人施工生产和生活设施临时用地由投标人自行负责，费用包含在合同总价中。本工程作为施
工总承包工程，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程设备材料采购（甲供
设备除外）、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、
安全设施、环保、消防、职业卫生、档案验收、达标投产等所有工程阶段内容、所有专项验
收、竣工验收以及本工程实施过程当中的疫情防控措施等本工程项目相关方面的工作内容均
属于承包人的工作范围。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包一级或水利水电施工总承包一级及以上资质；
近 5 年须具有 2 个及以上 50MW 级及以上风电工程施工总承包投运业绩，并在人员、设备、
资金等方面具有相应的施工能力。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内
容页，竣工类证明材料或投运证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）
3.2.1 投标人拟派项目经理需具有一级注册建造师证（满足建办市〔2021〕40 号《住房 和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求）及安全生产 考核合格证（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理 具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 50MW 级及以上风电工程施工总承包投 运业绩的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类 证明材料或投运证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件等）
3.2.2 投标人须具备承装二级和承试二级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力 设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号)相关要求）。
3.3 财务要求：近三年每年净资产大于 0；
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的）；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单
的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询
网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在
企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.5.10 为他人提供担保的， 且担保金额超过净资产总额的（ 查询网址：
https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年4 月 18 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。
联系人：陈经理
手 机 （微信）：13683233285
传 真：010-51957412
QQ:303746927
邮箱：303746927@qq.com
