霍煤鸿骏铝电公司电解一二分厂金刚砂地面、廊道及倒班宿舍周围地面硬化维修工程招标公告

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

1

本部办公室改造维修项目

内蒙古公

司

本部办公室改造维修项目主要包括：墙面改造、棚顶改造、管道改造、地面改造等，详见工程量清单

及布置图。

计划工期：自合同签订之日起 20 日历天完成。

500

2

霍煤鸿骏铝电公司绝缘材料长单（1 年

标包 1

霍煤鸿骏

）

铝电公司

环氧树脂、环氧层压玻璃布、3240 等绝缘材料

合同签订生效后以甲方发货通知为准， 收到甲方供货通知后 70 日内到货。

500

3

霍煤鸿骏铝电公司钢材、铜材、铝材等长单（1 年）标包

3

霍煤鸿骏铝电公司

钢板、型钢、焊管等，详见报价表

合同签订生效后以甲方发货通知为准， 收到甲方供货通知后 60 日内到货。

500

4

霍煤鸿骏铝电公司钢材、铜材、铝材等长单（1 年）标包

2

霍煤鸿骏铝电公司

圆钢螺纹类等，详见报价表

合同签订生效后以甲方发货通知为准， 收到甲方供货通知后 60 日内到货。

500

5

霍煤鸿骏铝电公司钢材、铜材、铝材等长单（1 年）标包

1

霍煤鸿骏铝电公司

铜材、铝材，详见报价表

合同签订生效后以甲方发货通知为准， 收到甲方供货通知后 60 日内到货。

1000

6

霍煤鸿骏铝电公司电解一二分厂金刚砂地面、廊道及倒班宿舍周围地面硬化维修工程

霍煤鸿骏铝电公司

项目名称：电解一二分厂金刚砂地面、廊道及倒班宿舍周围地面硬化维修工程

注：

1.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮动），投标人中标后对整个招标项目实行总价包干

电解一二分厂金刚砂地面、廊道及倒班宿舍周围地面硬化维修工程 计划工期： 120 天

注：具体开工时间以实际开工日期为准。 施工期间，如发包人原因造成的工期延误， 或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复。 工通知之日），不计入总工期内。

1000

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，综合考虑各种措施和费用，对照方案核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。

2. 发包人不提供现场加工场地。

3. 投标人投标时需设置 1 套组织机构。（即项目负责人 1 名，安全员 1 名，其他管理人员，根据项目需要，发包人或监理人通知承包人配备相关专业人员。）投标人必须保证施工能力、所需设备及人员满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真考虑拟投入本工程的项目管理人员，一旦投标人中标，除不可抗因素外，否则不予更换项目管理人员

 4. 投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合（安全）措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，公司运距 12 公里、倒班宿舍区域运距 25 公里，建筑垃圾与固废物分类装运。

7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。

。

7

霍煤鸿骏铝电公司

霍煤鸿骏

槽底智能巡检机器人 1 套，详见第二卷第五章供货

合同签订生效后，90 日内到货，60 天内完

1000

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

购置槽底智能巡检

机器人

铝电公司

要求

成安装调试验收。

项目名称：炭素浴池热水系统改造

炭素浴池热水系统改造计划工期： 120 天

注：具体开工时间以实际开工日期为准。 施工期间，如发包人原因造成的工期延误， 或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复 工通知之日），不计入总工期内。

。

注：

1.炭素浴池热水系统改造项目采用 PC 总承包方式

（施工—采购总承包），本次招标采用固定总价报

霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司炭素浴池热水系统改造项目

霍煤鸿骏铝电公司

价方式（不允许总价浮动），投标人中标后对整个

招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行

的前提下，按施工方案要求充分考虑可能出现的各

种情况，综合考虑各种措施和费用，对照图纸核对

8

工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。

2. 发包人不提供现场加工场地。

3. 投标人投标时需设置 1 套组织机构。（即项目负责人 1 名，安全员 1 名，其他管理人员，根据项目需要，发包人或监理人通知承包人配备相关专业人

1000

员。）投标人必须保证施工能力、所需设备及人员

满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真

考虑拟投入本工程的项目管理人员，一旦投标人中

标，除不可抗因素外，否则不予更换项目管理人员

4.投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

运输措施以及其他综合（安全）措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，分公司运距 35 公里。建筑垃圾与固废物分类装运。

7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。

9

霍煤鸿骏铝电公司铝锭连铸生产线智能贴签技术研究与应用

霍煤鸿骏铝电公司

铝锭连铸生产线智能贴签技术研究与应用（详见技术要求）

服务期限：合同签订后，乙方 90 天内完成计算机软件仿真设计和技术方案，并经甲 方审核通过后，于 2022 年 11 月份前完成设备的供货、安装、调试、试运行和验收。计算机软件仿真及设计方案审核未通过， 则合同自动终止，不支付任何费用。如遇

特殊情况，双方协商调整工期。

500

10

霍煤鸿骏铝电公司绝缘材料长单（1 年

标包 3

霍煤鸿骏

）

铝电公司

酚醛、酚醛层压玻璃、云母等绝缘材料，详见第二卷第五章供货要求

合同签订生效后以甲方发货通知为准， 收到甲方供货通知后 70 日内到货。

1000

11

霍煤鸿骏铝电公司绝缘材料长单（1 年

标包 2

霍煤鸿骏

）

铝电公司

SMC、SMC 复合材料等绝缘材料，详见第二卷第五章供货要求

合同签订生效后以甲方发货通知为准， 收到甲方供货通知后 70 日内到货。

1000

12

霍煤鸿骏铝电公司

鸿铝变增加箱式所用变（设备购置）

霍煤鸿骏铝电公司

箱式变压器及配套低压开关柜 1 套，高压开关柜

（KYN-28/12）1 台

合同签订生效后项目所需设备 150 天内到达现场。调试时间以甲方通知为准。

500

13

霍煤鸿骏铝电公司

霍煤鸿骏

脚手架等，详见报价表

合同签订生效后以甲方发货通知为准，

500

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

钢材、铜材、铝材等长单（1 年）标包

4

铝电公司

收到甲方供货通知后 60 日内到货。

14

霍煤鸿骏铝电公司工业风扇、风幕、风机及配件等长单

（1 年）

霍煤鸿骏铝电公司

工业风扇、风幕、风机及配件等长单（1 年），详见报价表

以甲方通知发货为准，收到发货通知后

60 日内到货。

500

15

霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司原料库天车轨道检修平台及净化除尘器检修平台等维修工程

霍煤鸿骏铝电公司

项目名称：原料库天车轨道检修平台及净化除尘器检修平台等维修工程

注：

1.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮动），投标人中标后对整个招标项目实行总价包干在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸要求充分考虑可能出现的各种情况，综合考虑各种措施和费用，对照施工图纸和方案核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。2.发包人不提供现场加工场地。

3.投标人投标时需设置 1 套组织机构。（即项目负责人 1 名，安全员 1 名，其他管理人员，根据项目需要，发包人或监理人通知承包人配备相关专业人

员。）投标人必须保证施工能力、所需设备及人员

原料库天车轨道检修平台及净化除尘器检

。 修平台等维修工程

计划工期：150 日历天

注：具体开工时间以实际开工日期为准。 施工期间，如发包人原因造成的工期延误， 或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复 工通知之日），不计入总工期内。

1000

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真考虑拟投入本工程的项目管理人员，一旦投标人中标，除不可抗因素外，否则不予更换项目管理人员 

4. 投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合（安全）措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，分公司运距 35 公里。建筑垃圾与固废物分类装运。

7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。施工安装作业人员持有高处作业证（高处安装、维护、拆除作业）；

。

16

霍煤鸿骏铝电公司供暖系统维修工程

霍煤鸿骏铝电公司

项目名称：供暖系统维修工程

注：

1.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮动），投标人中标后对整个招标项目实行总价包干在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，综合考虑各种措施和费用，对照方案核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。

（1） 公司供暖系统维修工程计划工期： 80 日历天

（2） 分公司供暖系统维修工程

。 计划工期：120 日历天

注：具体开工时间以实际开工日期为准。 施工期间，如发包人原因造成的工期延误， 或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复 工通知之日），不计入总工期内。

1000

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

2. 发包人不提供现场加工场地。

3. 本标段中标后签订 2 个合同。总、分公司厂区距离较远。投标人投标时需设置 2 套组织机构。（即项目负责人 2 名，安全员 2 名，其他管理人员，根据项目需要，发包人或监理人通知承包人配备相关专业人员。）投标人必须保证施工能力、所需设备及人员满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真考虑拟投入本工程的项目管理人员，一旦投标人中标，除不可抗因素外，否则不予更换项目管理人员。

4. 投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合（安全）措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，公司运距 12 公里、分公司运距 35 公里。建筑垃圾与固废物分类装运。

7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发

的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。

17

白音华煤业破碎系统移设项目破碎机移设

白音华煤业公司

1、由中标单位负责将二期一次破碎站以及其相关附属设备由现在位置保护性拆除，运输至甲方指定位置，在指定位置进行组装、调试，使组装后的破碎站达到破碎系统原设计要求。

2、由中标单位负责将一期一次破碎站以及其相关附属设备由现在位置保护性拆除，运输至甲方指定

服务期限：

1、拆除工作：自开工之日起 30 日历天。

2、安装工作：自现场具备安装条件，开工之日起 60 天内完工。

1000

位置，封存。

序号

标段名称

项目单位

招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

（元）

*3、中标单位负责将招标方购置的破碎系统自扎哈淖尔煤业公司运至安装现场，运距 100 公里。将购置破碎系统以及其相关附属设备在指定位置进行组装、调试，使组装后的破碎站达到破碎系统原设计要求。

4、详见第五章。

18

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿 12 立方

电铲采购

露天煤业股份有限公司

12 立方交流变频电铲 2 台，详见第二卷第五章供货要求。

合同签订后 12 个月内货到买方现场（分两批交货，每批次 1 台），并完成安装调试， 具备使用条件。

1000

19

2021 年北露天煤业

输岩输煤系统托辊及配件采购

露天煤业

股份有限公司

露天煤业北露天煤矿输煤系统托辊及配件采购，详见第二卷第五章供货要求

接到供货通知单后 40 日内

1000

20

露天煤业北露天煤矿电缆放线车采购

露天煤业股份有限

公司

电缆放线车 1 台，详见第二卷第五章供货要求

合同签订后 180 日内货到通辽市买方指定地点。

1000

21

赤大白铁路道岔缺口监督系统采购

赤大白铁路公司

赤大白线 20 个站 218 台转辙机缺口监督系统和

4 个站道岔直接阻力系统设备采购及安装调试，既有缺口监督车站大板东站、红卫村站、呼斯图站、太本庙站网络改造设备采购及安装调试，全线单独组网构建设备采购及安装调试；

自签订合同之日起 60 日内

1000

22

赤大白铁路道口改造工程

赤大白铁路公司

赤大白铁路道口改造工程。具体工作内容、要求及数量见工程量清单及第七章“技术标准及要求”。

合同签订后 90 天。

500

序号

标段名称

资格要求

1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站）中列入失信被执行人名单；

4) 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；

7)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

1

本部办公室改造维修项目

（2）专项要求 

1）具备有效的安全生产许可证；

2）具有建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3 ) 业绩要求：近 5 年内，应具有 与本工程相类似 业绩 2 个及以上；并提供合同复印件

4 ) 项目经理（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③提供劳动合同和 2020 年至今社保证明复印件；

5）安全员（1 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C

证

及以上）并提供复印件；

②提供劳动合同和 2020 年至今社保证明复印件；

序号

标段名称

资格要求

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

霍煤鸿骏铝电公

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

2

司绝缘材料长单

4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

（1 年）标包 1

5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为

或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有绝缘材料销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及联系方式）；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3

霍煤鸿骏铝电公

司钢材、铜材、铝材等长单

（1 年）标包 3

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入集团公司系统、内蒙古公司系统承包商安全管理“黑名单”；

（2）专项要求:

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），提供钢材、铜材、铝材任一销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及

联系方式）；

4

霍煤鸿骏铝电公

（2）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

序号

标段名称

资格要求

司钢材、铜材、

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

铝材等长单

3）信誉要求：

（1 年）标包 2

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为

或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

（2）专项要求:

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），提供钢材、铜材、铝材任一销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及

联系方式）；

（3）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

5

霍煤鸿骏铝电公

司钢材、铜材、铝材等长单

（1 年）标包 1

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

（2）专项要求:

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），提供钢材、铜材、铝材任一销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及

联系方式）；

6

霍煤鸿骏铝电公司电解一二分厂

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

序号

标段名称

资格要求

金刚砂地面、廊

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

道及倒班宿舍周

3）信誉要求：

围地面硬化维修

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

工程

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6）提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

2）具有市政公用工程施工总承包或建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有浇筑彩色透水混凝土地面或金刚砂地面施工业绩 2 个及以上，或具有

浇筑彩色透水混凝土地面和金刚砂地面施工业绩各 1 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4）项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业或市政公用工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供本单位近 6 个月社保证明材料；

5）安全员（1 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证

及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供本单位近 6 个月社保证明材料；

7

霍煤鸿骏铝电公

司购置槽底智能

（1）资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同且为机器人生产制造商的资格；

序号

标段名称

资格要求

巡检机器人

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

7） 投标方需在投标文件中提供近18个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有巡检机器人在工业领域的应用业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司炭素浴池热水系统改造项目

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

8

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

序号

标段名称

资格要求

2） 具有机电工程施工总承包或建筑工程施工总承包三级及以上等级的施工资质；

3） 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有建设工程的新建项目或者改建项目或扩建项目或建（构）筑物维修工程或机电安装工程施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4 ) 项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业或建筑工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供本单位近 6 个月社保证明材料；

5）安全员（1 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供本单位近 6 个月社保证明材料；

9

霍煤鸿骏铝电公司铝锭连铸生产线智能贴签技术研究与应用

（1）通用资质要求

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故，并提供证明材料；

6） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。            7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年 1 月 1 日起），机器人视觉识别技术开发及应用项目 2 个及以上（提供合同复印件联系人及联系电话以备查询；）

序号

标段名称

资格要求

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

霍煤鸿骏铝电公

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

10

司绝缘材料长单

4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

（1 年）标包 3

5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为

或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有绝缘材料销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及联系方式）；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

霍煤鸿骏铝电公

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

11

司绝缘材料长单

4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

（1 年）标包 2

5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为

或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有绝缘材料销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及联系方式）；

12

霍煤鸿骏铝电公司鸿铝变增加箱

（1）资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

序号

标段名称

资格要求

式所用变（设备购置）

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求：

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有 10kV 电力变压器销售业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）。

13

霍煤鸿骏铝电公司钢材、铜材、铝材等长单

（1 年）标包 4

（4）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

（2）专项要求:

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），提供钢材、铜材、铝材任一销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及

联系方式）；

14

霍煤鸿骏铝电公司工业风扇、风幕、风机及配件

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

序号

标段名称

资格要求

等长单（1 年）

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求：

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有工业风扇或风幕或风机及配件产品销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件及联系方式以备查询）；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表（公司成立不足三年的，仅提供已有经审计的财务报表）；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

15

霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司原料库天车轨

道检修平台及净

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

1/15

化除尘器检修平

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或

台等维修工程

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

2）具有机电工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质；

序号

标段名称

资格要求

3）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有钢平台制作或者钢平台安装施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、

联系人及联系电话以备查询）；

4 ) 项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业或建筑工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供本单位近 6 个月的社保证明材料；

5）安全员（1 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供本单位近 6 个月的社保证明材料；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

16

霍煤鸿骏铝电公司供暖系统维修

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

工程

6）提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1）具备有效的安全生产许可证；

序号

标段名称

资格要求

许可证）或原破碎机生产厂家。（破碎机原生产厂家不要求专业资质）。业绩要求：

2.1 近 5 年（2016-2021 年）承担过 2 项及以上双齿辊破碎机（单台小时能力 2000 吨及以上）设备整机安装施工业绩， 提供合同复印件及结算发票；

2.2 近 5 年（2016-2021 年）承担过 1 项及以上双齿辊破碎机（单台小时能力 2000 吨及以上）设备整机拆解施工业绩， 提供合同复印件；

3） 项目经理：

3.1 投标单位为施工企业应具有二级及以上建造师资格（投标时提供人员身份证复印件及资质证书复印件）；

3.2 投标单位为原破碎机生产厂家应具有项目管理资格认证证书（PMP）,必须为本单位正式职工，须提供合同复印件及社保缴费证明。

（1）资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿12 立方电铲采购

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

18

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 投标产品具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

7） 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货

物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品

配套供应商除外；

（2）专项要求

1）投标产品的制造商或经制造商授权的代理商；

序号

标段名称

资格要求

2）业绩要求：

投标设备为成熟的定型产品，具有国内北方寒冷地区矿山近十年（2011 年至 2020 年，矿山矿物质和非矿物质年总产量≥500 万立方米）5 台及以上 12 立方及以上电铲运行业绩，投标时提供相应业绩合同关键页（包含但不限于首页、产品信息页、签字盖章页）复印件和用户使用证明。（提供投标设备印刷版产品手册，用户使用证明原件，附联系人及联系电话）。

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

2021 年北露天煤

5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

19

业输岩输煤系统

（2）专项要求：

托辊及配件采购

1. 提供近三年（2018-至今）在买方或与买方类似矿山（输煤系统输送能力 Q≥2000t/h，环境温度-40℃～40℃，带

宽 1400mm、带速≥V=4m/s）及以上胶带输煤系统托辊的成功销售业绩，业绩证明材料为销售合同原件或复印件，复

印件必须页面清晰，真实可靠，如提供虚假信息或无法核查的信息，该业绩视为无效业绩。

2.投标产品制造商具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。

3.投标产品制造商应具有专业的托辊生产线及技术装备（主要设备包括：轴加工流水线、轴承座加工及冲压流水线、

喷漆-干燥流水线等），提供相关技术装备照片及说明，明确生产能力。

 露天煤业北露天

（1）资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

20

煤矿电缆放线车

2）经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

采购

3）信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

序号

招标编号

标段名称

资格要求

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。

（2）专项要求

1） 拥有汽车销售资质的整车制造商，或具有整车制造商授权且拥有汽车销售资质的代理商。

2） 投标人提供投标类似设备在国内北方寒冷地区露天矿山成功运行三年及以上的业绩，提供相关合同复印件及用户使用证明（用户使用证明含使用单位全称、联系人、联系电话）。

21

赤大白铁路道岔缺口监督系统采购

（1）资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

（2）专项要求

1） 投标人为设备制造商或授权代理商，授权代理商需要有设备制造商的授权，且具有设备安装调试能力；

2） 业绩要求：近 3 年内具有同类设备投产运用业绩 1 个及以上；

22

赤大白铁路道口改造工程

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4)具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；5) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；

7) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有铁路或公路或市政或建筑工程施工总承包贰级及以上资质；

3) 业绩要求：近 5 年内，应具有与本工程类似的施工 业绩 2 个及以上；

4) 项目经理资格：具有贰级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证书（B 证）