海上风电部分钢管桩及附属构件拆除工程招标公告

日期：2021-08-02 浏览：2

核心提示：海上风电部分钢管桩及附属构件拆除工程招标公告项目已具备招标条件，现对该项目的部分钢管桩及附属构件拆除工程采购及施工进行公

项目已具备招标条件，现对该项目的部分钢管桩及附属构件拆除工程采购及施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：福建省平潭综合实验区。

2.2建设规模：装机容量 37*5MW，185MW。

2.3计划施工工期：合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日（中标单位 2021 年完成工程量按合同价结算，2021 年未完成工作不再执行。剩余工程将由招标单位重新招标确定）。

2.4招标范围：

（1）平潭长江澳风电场 10 个机位钢管桩（9#、10#、16#、18#、25#、26#、27#、28#、29#、36#）拆除工程。（拆除后钢管桩以及相关附属构件承包人需妥善处理）

（2）施工辅助设施项目

承包人应负责技术条款相关施工准备及水上水下活动许可证的办理。包括(但不限于)：施工交通，施工供水供电、施工通信、照明系统，临时生产管理和生活设施，各类仓库及堆储安装场地，加工修配企业，施工期环境保护与水土保持设施，施工期安全观测，安全防护设施等，并负责由发包人提供的公用设施在施工期的管理、维护。

3.投标人资格要求

3.1投标人须在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册、具有独立法人资格，并具有港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；

3.2.投标人近五年内至少有一项海上施工的相关业绩（自投标截止日起倒算），需提供相关业绩的合同复印件等证明材料。

3.3.投标人拟任的项目经理或项目负责人应具备项目经理证书，至少一个相关施工项目经理业绩，拟投入潜水拆除人员应经过专业培训具有专业水下切割证书。

3.4.投标人具有以下情况的，将取消投标资格：

1）被列入禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；

2）对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的

3）采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

4）被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人，且未被撤销的；

5）在信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

6）供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；

7）在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单的；

8）财务账户以及主要资产被冻结、查封的
9）无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
10）为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：当地企业信息网）；

11）被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

12）未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

13）可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

3.5.财务要求：近三年每年净资产大于 0。

3.6.本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

3.7.本次招标接受联合体投标。

4.招标文件的获取

获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于 2021 年 7 月 30 日 9 时至 2021 年 8 月 13 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件

备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告，根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件！

联系人：马工

咨询电话：010-51957412 ，010-53310966

手机：18701298819， 13716111570;

传真：010-51957412

电力公众微信号:18701298819

邮箱：1051008819@qq.com