1．招标条件
立项情况： 已立项
项目资金来源： 已落实， 自有资金及银行贷款
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
标段01-广西兴安有限公司2022 年坵坪和月亮山风电场生态绿化项目
项目地点： 兴安县坵坪和月亮山风电场区域内
建设规模： 兴安县坵坪和月亮山风电场全部道路及风机平台的边坡生态绿化施工项目，具体实施部位在风电场范围内根据实际情况而定。
项目整体进度： 12 个月【或工期要求： 计划开工时间 2022 年 4 月，计划竣工时间 2023 年 3 月】 。
标段 02-广西长洲水利枢纽鱼道设施完善项目
项目地点： 广西梧州市三龙大道 333 号（长洲水利枢纽） 。
项目内容： 广西长洲水利枢纽鱼道设施完善项目。
项目整体进度： 鱼道设施完善总工期为 2 个日历月，2022 年 2 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日（非连续作业） 。
标段 03-广西长洲水利枢纽泄水闸及厂房下游冲坑回填项目
项目地点： 广西梧州市三龙大道 333 号（长洲水利枢纽） 。
项目内容： 广西长洲水利枢纽泄水闸及厂房下游冲坑回填项目。
项目整体进度： 总工期为 5 个月，2022 年 3 月 15 日至 2022 年 8 月 15 日（非连续 作业） 。
标段 04-广西金紫山风电有限公司十万古田风电场风机外部散热器防 坠冰护罩采购安装项目
项目地点： 广西桂林市资源县十万古田风电场
工程规模： 十万古田风电场 52 台风机
项目整体进度： 63 个日历天【或工期要求： 计划开工时间 2022 年 2 月 25 日，计划 竣工时间 2022 年 4 月 30 日】 。具体时间以发包人书面通知为准。
标段 05-广西长洲水利枢纽鱼道监测设备采购项目
项目地点： 广西长洲水利枢纽外江鱼道出口处
建设规模： 本次采购鱼探声呐设备 1 套，包含主控单元、换能器、固定支架、鱼道 观测上位机系统（含监测软件） 以及相关配件和设备安装调试等。
项目整体进度： 总工期 30 个日历天，计划开工时间 2022 年 2 月，计划竣工时间 2022 年 3 月。
标段06-广西电力有限公司2021 年新能源工程测量试验中心运营服务项目
（1） 工程概况一（广西藤县和平农光互补光伏发电项目）
藤县地处广西壮族自治区梧州市，位于梧州市区西侧约 35km 处，南界岑溪市，西邻 贵港市平南县，北与昭平县毗邻； 地理中心坐标为东经 110.918 度，北纬 23.376 度，幅 员面积为 3945 平方公里。
藤县和平农光互补光伏发电项目拟选场址位于广西壮族自治区梧州市藤县和平镇， 项目中心位于北纬 23°15'40.53",东经 110°42'53.07"。项目占地约 3259 亩，预估总
装机容量为 193.7MWp，通过和平镇升压站送出并网，额定容量（交流侧为 149MW） 。
本项目场址共 9 个地块，均较为集中的分布在和平镇西北侧约 4km 处的丘陵地带， 即志成村以南区域。各地块用地属性为无立木林地及宜林荒山荒地，地形复杂多变，项 目可充分利用的相对较少。本项目均有现有生产道路到达各地块，可满足设备运输及运 行期检修的要求，场内交通便利。柳梧高速公路由场址北侧约 2km 处由西向东经过，且 设有和平出入口。外部交通联系十分便捷。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，2023 年 5 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（2） 工程概况二（广西藤县新庆农光互补光伏发电项目）
藤县新庆农光互补光伏发电项目拟选场址位于广西壮族自治区梧州市藤县新庆镇， 项目中心位于北纬 23.261° ,东经 110.716°。项目占地约 3300 亩，预估总装机容量为 193.7MWp，通过和平镇升压站送出并网，额定容量（交流侧为 149MW） 。
本项目场址共 10 个地块，均较为分散的分布在新庆镇西侧及南侧区域的丘陵地带， 最远地块距离新庆镇约 5km。各地块用地属性为无立木林地及宜林荒山荒地，地形复杂多变，项目可充分利用的相对较少。
本项目各地块地势相对较高，有少量地块有现有生产道路到达，可满足设备运输及 运行期检修的要求，其余地块需由附近的现有道路引接。苍硕高速公路由场址北侧由西
向东经过，且设有新庆出入口。外部交通联系十分便捷。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，2023
年 5 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（3） 工程概况三（广西陆川农光互补光伏发电项目）
陆川县地处桂东南端，是广西的南大门，南与广东廉江、化州市接壤，从县城到湛 江 138 公里； 北靠玉州区，东接北流市，西南连博白县。县内地貌在全国地貌类型中属 华南丘陵的一部分，在广西地貌类型中属桂东南丘陵区。丘陵较多，低山、台地平原较
少。属于六山（丘陵） 一水三分地的县。
广西陆川农光互补光伏发电项目位于广西玉林市陆川县古城镇八角村、陆因村。场 址周边用地性质为一般农用地，场址区域中心位于北纬 21.96686°，东经 110.28066° , 项目距离陆川县直线距离约 40 公里，可通过福禄-古城公路直达，交通较为便利。项目场址可用面积约 2600 亩，规划装机容量 132MW（直流侧装机容量为 179.6256MWp） 。
本项目场址共 11 个地块，均较为集中的分布在陆川县古城镇陆因村西北及东南侧区 域的丘陵地带，地块距离古城镇约 6km。各地块用地属性为一般农用地，地形复杂多变， 相对高差较小。本项目各地块地势相对较高，各地块均有现有生产道路到达，可满足设 备运输及运行期检修的要求。玉湛高速公路由场址西侧由北向南经过，且设有文地出入 口，外部交通联系十分便捷。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，2023 年 5 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（4） 工程概况四（广西资源金紫山风电场三期项目）
金紫山三期风电场项目位于广西壮族自治区桂林市资源县西北部，场址面积约 43.9km2，场址中心地理坐标约为东经 110°33.25′，北纬 26°05.5′，场址距资源县 10km，距桂林市约 120km。风电场属于高山丘陵地貌，主要山脊呈东北～西南走向，风电 场海拔高度在 1000m～1500m 之间。场址内山脊大部分以杂木、灌木及苔藓为主，部分机
位周边为林木。拟选用单机容量 4000kW 风力发电机组，装机容量为 100MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（5） 工程概况五（广西灵川海洋 1#风电场二期工程）
海洋1#二期风电场项目位于灵川县东南部，场址面积约79.8km²，中心坐标为东经110 °31'15.88"，北纬 25°22'12.64"，距离灵川县城约 20km。海洋 1#风电场紧邻灵田风电 场区域，主要利用灵田风电场西北及东南两侧的山脊及山包区域，拟选用 11 台单机容量 5300kW 和 8 台单机容量 4000KW 的风力发电机组，装机容量 90MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（6） 工程概况六（广西兴安殿堂风电场二期工程）
殿堂二期风电场项目位于兴安县西南部，场址面积约 81km² ，中心坐标为东经 110° 36'52.10"，北纬 25°32'03.79"，与兴安县县城直线距离约 10km。考虑利用粉洞村西北 侧、道塘岭、蜈蚣岭一带区域的山脊及山包区域进行风机布置，场址区域属山地丘陵地 貌，拟可利用山脊山脉海拔高程在 300m～800m 之间。山丘连绵起伏，山顶多呈浑圆状， 少量尖顶，自然坡度多为 10°～30°，主要为荒草坡，仅少量有树林覆盖。拟选用 20 台
单机容量 4000kW 风力发电机组，装机容量约 80MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（7） 工程概况七（广西兴安严关风电场三期工程）
严关三期风电场项目位于兴安县西南部，考虑利用粉洞村西北侧、道塘岭、蜈蚣岭 一带区域的山脊及山包区域进行风机布置。场址中心地理坐标约为东经 110°33′10.86 ″，北纬 25°34′35.44″，场址面积约为 31km2。场址中心距离与兴安县县城直线距离 约 12km。场址区域属山地丘陵地貌，场址区域山脊山顶高程约 300m～700m 之间，山丘 连绵起伏，山顶多呈浑圆状，少量尖顶， 自然坡度多为 10°～30°，主要为荒草坡，仅 少量有树林覆盖。拟选用 20 台单机容量 4000kW 风力发电机组，装机容量约 80MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（8） 工程概况八（广西梧州市龙圩区铜镬风电场工程）
梧州市铜镬风电场项目位于广西壮族自治区梧州市龙圩区大坡镇东南部、广平镇东 北部，主要考虑利用铜镬大山一带的山脊区域，场址区域山脊较连续，大致为东西走向。
场址中心地理坐标约为东经 111°21'33"，北纬 23°10'35"，场址面积约为 13km2，场址 中心与龙圩区、梧州市直线距离分别约 28km、35km。场址区域属山地丘陵地貌，总体地 势较平缓，部分区域地形起伏相对较大，场址区域山脊山顶高程约 340m～755m，植被以
林木、灌木为主。拟选用 13 台单机容量 3850kW 风力发电机组，装机容量约 50MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 6 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（9） 工程概况九（广西钦北区龙滩风电场工程）
钦北区龙滩风电项目位于钦北区平吉镇省道 S43 和 S347 两侧山脊区域，主要考虑 利用西北区域（区域一） 马头岭～三青岭～牯牛石一带的山脊和东南区域（区域二） 沙 牯峰～灯盏岭一带山脊或山包区域，两区域中心坐标分别为东经 108°48'30.00"，北纬 22 °7'42.00"和东经 108°52'6.00"，北纬 22°7'42.00"，场址面积约为 24km2，两区域距 离钦北区直线距离分别约 25km 和 30km。风电场场址区域属低山丘陵地貌，山顶海拔约 在 50m～260m 之间，山顶植被以低矮灌木及林木为主。拟选用 21 台单机容量 3800kW 和 15 台单机容量 5300KW 的风力发电机组，装机容量 160MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（10） 工程概况十（广西兴安县界首三期风电场工程）
兴安界首三期风电场位于广西桂林市兴安县，桂林市位于广西东北部，地势北高南 低，四周为越城岭、架桥岭、海洋山、天平山等中低山。本期拟布置 25 台单机容量 4000kW 的风电机组，装机容量约 100MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（11） 工程概况十一（广西浦北县官垌风电场工程）
浦北官垌风电项目位于广西壮族自治区钦州市浦北县东北部官垌镇、六硍镇、平睦 镇区域，场址面积约 85km2。本期拟布置 37 台单机容量 4000kW 的风电机组，装机容量约 150MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（12） 工程概况十二（广西浦北县六硍风电场工程）
浦北六硍风电场位于浦北县六硍镇东侧与玉林市福绵区交界的六万山、属浦北县一 带的山脊区域，场址面积约 65km2。本项目主要利用风资源及地形条件相对较好的山脊及 山包区域进行风机布置，本期拟布置20 台单机容量4000kW 的风电机组，装机容量约80MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（13） 工程概况十三（广西柳城县大岩山风电场工程）
大岩山风电项目位于广西壮族自治区柳州市柳城县凤山镇，项目距柳城县城直线距 离约 9km，距柳城县道路距离约 38km，距三北高速柳城县出口距离仅约 2km。场址范围主 要由一条东西走向的“一”字形山脊组成，场区有效山脊长约 8km，场址面积约 7km2， 本工程总用地面积 49.153 万 m2。场址内海拔高度在 299m～512m 之间，场址中心地理坐 标约为东经 109°11.207'，北纬 24°33.761'。拟装机规模为 100MW，设计安装 28 台单
机容量为 3.6MW 的风力发电机组。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（14） 工程概况十四（广西桂林风光储一体化项目兴安县光华铺风电场工程）
兴安县光华铺风电场位于广西壮族自治区桂林市兴安县，主要利用兴安县至界首镇 之间的湘江河谷两岸的丘陵山包，场址距界首镇公路里程约 6km，距兴安县公路里程约 12km，距桂林市公路里程约 70km。兴安县光华铺风电场海拔约在 150～300m 之间，地形 较为平坦，地貌类型主要为河谷平原地带。本风电场拟选用 38 台单机容量 4.0MW 的风力 发电机组，装机容量 150MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（15） 工程概况十五（广西桂林风光储一体化项目广西灵川县盐沙坪风电场工程）
灵川县盐沙坪风电场位于广西壮族自治区桂林市灵川县，项目位于灵田、海洋风电 场周边，主要利用灵田、海洋风电场场址内剩余潜在可利用机位及盐沙坪～帽子顶一带 山脊区域，场址距灵川县直线距离约 21km,距桂林市直线距离约 25km，本风电场拟选用 30
台单机容量 4.0MW 的风力发电机组，装机容量 120MW。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（16） 工程概况十六（广西钦州平陆风光储一体化项目白马山风电场工程）
白马山风电项目位于广西壮族自治区钦州市灵山县境内。本风电场处于广西南部， 风电场场址范围为北纬 22.36°～22.47°，东经 108.74°～108.95°，场址地面高程在 100m～500m 之间，属山地风电场。白马山风电项目总规划容量为 200MW，拟安装 15 台单
机容量为 3.0MW 的风力发电机组+47 台单机容量为 3.3MW 的风力发电机组。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（17） 工程概况十七（广西桂林风光储一体化项目资源县十万古田二期风电场工程）
十万古田风电场位于资源县车田苗族乡与河口瑶族乡接壤处的金紫山～十万古田一 带（广西侧） ，属山地丘陵风电场。目前金紫山一期 49.5MW、二期 49.5MW 及十万古田一 期 150MW 已投产建设，经对原十万古田风电场场址区域可利用地形、风资源进行分析认 为具备开发二期的建设条件，十万古田风电场二期工程拟安装 75 台单机容量 4000kW 的 风力发电机组，装机容量 300MW。
项目整体进度：
资源县十万古田二期风电场工程 1#（150MW） 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开 工以招标人或监理人批准为准)，2023 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 720 日
历天（24 个月） 。
资源县十万古田二期风电场工程 2#（150MW） 不纳入 2021 年计划开工项目，具体开 工以此项目进入广西自治区能源局年度建设方案后，以招标人或监理人批准为准； 总工
期： 720 日历天（24 个月） 。
（18） 工程概况十八（广西桂林风光储一体化项目兴安县清水风电场工程）
兴安县清水风电场工程位于广西壮族自治区桂林市兴安县，主要考虑利用兴安县严 关镇北侧尖山脑一带山脊区域，场址距兴安县直线距离，距桂林市直线距离约 40km。兴 安县清水风电场海拔约在 400～800m 之间，总体上呈现山脊～沟谷～山脊状相间分布。
拟装机规模为约 150MW，设计安装 37 台单机容量 4000kW 的风力发电机组。
项目整体进度： 不纳入 2021 年计划开工项目，具体开工以此项目进入广西自治区能 源局年度建设方案后，以招标人或监理人批准为准； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（19） 工程概况十九（广西桂林风光储一体化项目兴安县界首低风速试验风场一期 工程）
兴安县界首低风速工程位于广西壮族自治区桂林市兴安县界首镇湘江两岸一带丘陵
山包区域，距界首镇公路里程约 5km，距桂林市公路里程约 85km。兴安县界首低风速工 程海拔约在 120～300m 之间，地形较为平坦，地貌类型主要为河谷平原地带。
本风电场拟选用 37 台单机容量 4.0MW 的风力发电机组，装机容量约 150MW。
项目整体进度： 不纳入 2021 年计划开工项目，具体开工以此项目进入广西自治区能 源局年度建设方案后，以招标人或监理人批准为准； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（20） 工程概况二十（广西桂林风光储一体化项目兴安县黄金冲风电场工程）
新安县黄金冲风电场工程位于广西壮族自治区桂林市兴安县，主要利用兴安县东北 侧湘江河谷两岸的丘陵山包，场址距兴安县公路里程约 7km，距桂林市公路里程约 70km。 兴安县黄金冲风电场工程海拔约在 150～300m 之间，地形较为平坦，地貌类型主要为河
谷平原地带。本风电场拟选用 37 台单机容量 4.0MW 的风力发电机组，装机容量约 150MW。
项目整体进度： 不纳入 2021 年计划开工项目，具体开工以此项目进入广西自治区能
源局年度建设方案后，以招标人或监理人批准为准； 总工期： 720 日历天（24 个月） 。
（21） 工程概况二十一（广西罗城县四把镇光伏发电项目）
光伏项目建设容量为 100MWp，交流侧装机规模为 72MW。新建配套的 110kV 升压站和 送出线路工程。项目建设地位于广西河池市罗城县境内，站址中心做标为北纬 24°43′， 东经 108°46′。项目拟采用 3.15MW 光伏发电系统为 1 个模块设计，共 23 个。每个 3.15MW 光伏系统模块拟安装 550Wp 高效双面双玻单晶硅太阳能电池板 7896 块，直流侧装机容量 为 4.3428MWp，分别接入 16 台 196kW 组串式逆变器。光伏子阵通过 35kV 集电线路接入
新建的 110kV 光伏升压站。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 6 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（22） 工程概况二十二（广西河池市宜州区北牙瑶族乡农光互补光伏发电项目）
光伏项目建设容量为 100MWp，交流侧装机规模为 72MW。新建配套的 110kV 升压站和 送出线路工程。本项目建设地位于广西河池市宜州区境内，站址中心坐标为北纬 24.476863°，东经 108.298073°。项目拟采用 3.15MW 光伏发电系统为 1 个模块设计， 共23 个。每个3.15MW 光伏系统模块拟安装550Wp 高效双面双玻单晶硅太阳能电池板8064 块，直流侧装机容量为 4435.2kWp。光伏子阵通过 35kV 集电线路接入新建的 110kV 光伏 升压站。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2023 年 6 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（23） 工程概况二十三（广西藤县金鸡农光互补光伏发电项目）
金鸡农光互补光伏发电项目交流侧建设容量为 40MW，直流侧装机规模为 57.66MWp。 新建配套的 110kV 升压站和送出线路工程。新建配套的 110kV 升压站和送出线路工程。 本项目建设地位于广西梧州市藤县金鸡镇境内，站址中心坐标为北纬 23°16′，东经 110 °49′ 。项目拟采用 3.15MW 光伏发电系统为 1 个模块设计，共 13 个。每个 3.15MW 光 伏系统模块安装 550Wp 高效双面双玻单晶硅太阳能电池板 8064 块，直流侧装机容量为 57.66MWp，分别接入 16 台 196kW 组串式逆变器。光伏子阵通过 35kV 集电线路接入新建
的 110kV 光伏升压站。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)， 2022 年 12 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 360 日历天（12 个月） 。
（24） 工程概况二十四（广西钦州平陆风光储一体化项目九佰垌光伏发电项目）
广西钦州市平吉镇，是广西壮族自治区钦州市钦北区下辖镇，位于钦北区东北部， 东邻灵山县，南近钦南区九隆镇与钦北区大垌镇，距市区 30 公里。钦北区九佰垌农光互 补项目所在地九佰垌农业公园，位于平吉镇九佰垌平原，地处亚热带，临近南海北部湾，
属海洋性的南亚热带季风气候，无霜期达 340 天，年平均气温 22 度。
本项目分两个地块类型，分别为一般农用地和鱼塘，总面积约为 1300 亩。本项目容 量为 74MWp，年平均发电量约为 5795 万千瓦时，年利用小时数约为 1159h。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 6 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（25） 工程概况二十五（广西钦州平陆风光储一体化项目陆屋一期光伏发电项目）
陆屋光伏一期项目站址位于广西钦州市灵山县陆屋镇广江村。区域中心坐标为东经 108.56°，北纬 22.11°。陆屋光伏一期工程规划总装机容量为 137MWp。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 6 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（26） 工程概况二十六（广西钦州平陆风光储一体化项目三隆二期光伏发电项目）
灵山县三隆镇 109MWp 农光互补发电项目位于广西省灵山县三隆镇。现状为荒山、荒 坡等,土地性质为一般农用地、未利用地。交通方便，靠近省道 S310，距离三隆镇镇中心 约 9km。本项目年平均发电量约为 11990 万千瓦时，年利用小时数为 1100 小时。
项目整体进度： 暂定 2021 年 12 月 30 日开工(具体开工以招标人或监理人批准为准)，
2023 年 6 月 30 日前项目全容量并网； 总工期： 540 日历天（18 个月） 。
（27） 工程概况二十七（广西桂林风光储一体化项目全州县凤凰岭光伏发电项目）
全州县凤凰岭光伏发电项目站址位于广西壮族自治区桂林市全州县凤凰镇，位于全 州县西南部，东接石塘镇，南连安和镇，西邻咸水镇和兴安县界首镇，北靠绍水镇、才 湾镇。总装机容量为 100MWp。
项目整体进度： 不纳入 2021 年计划开工项目，具体开工以此项目进入广西自治区能 源局年度建设方案后，以招标人或监理人批准为准； 总工期： 540 日历天（18 个月）
标段07-广西电力有限公司2021 年新能源项目送出线路可行性研究报 告及相关专题咨询框架服务项目
项目地点： 广西壮族自治区范围内
建设规模： 按单个建设项目情况具体划定工程规模和范围
项目整体进度： 在服务期内，从项目单位下达任务委托起，至项目取得可行性研究、 环境影响专题、水土保持专题审查意见或批复的时间。拟建送出工程 30 天内提交可行性 研究报告（含路径协议） ，45 天内提交环境影响专题报告、水土保持专题报告、压覆矿 产资源、使用林地可行性研究； 协助项目公司完成相关审查工作，取得审查意见后 15 天 内提交审定版可行性研究报告、估算以及包括但不限于环境影响专题报告、水土保持专 题报告、压覆矿产资源报告、使用林地可行性研究报告等必备的专题，并按要求取得相 关部门批复。
标段 08-广西长洲水电开发有限公司地面集中式光伏前期工作技术咨 询服务框架项目
项目地点： 广西境内，主要集中在桂东区域梧州、玉林、贺州和贵港等地。
建设规模： 本项目为地面集中式光伏项目前期框架服务，服务期限为两年，承包人 按服务期限内开展 1 个 50MW，1 个 100MW，1 个 150MW 地面集中式光伏项目前期服务进行 报价,负责完成各项目的项目建议书编制，1:1000 地形图测绘，可行性研究报告编制及审 查，项目平价申报材料编制，具体项目根据实际需要签订单项合同，各单项价格按照本
合同单价执行，最终结算价格按实际完成工程量算。
项目整体进度： 框架项目服务期限为 2 年（2022 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日）。 项目建议书： 服务期拟定自发包人通知日起 20 日历天； 1:1000 地形测绘报告： 自发包人 通知日起 15 日历天； 可行性研究报告： 自发包人通知日起 20 日历天； 项目平价申报材料， 自发包人通知日起 10 日历天。
标段 09-广西长洲水电开发有限公司水面集中式光伏前期工作技术咨 询服务框架项目
项目地点： 广西境内，主要集中在桂东区域梧州、玉林、贺州和贵港等地。
建设规模： 本项目为水面集中式光伏项目前期框架服务，服务期限为两年，承包人 按服务期限内开展 1 个 50MW，1 个 100MW，1 个 150MW 水面集中式光伏项目前期服务进行 报价,负责完成各项目的项目建议书编制，地形图测绘，可行性研究报告编制及审查，项 目平价申报材料编制，具体项目根据实际需要签订单项合同，各单项价格按照本合同单 价执行，最终结算价格按实际完成工程量结算。
项目整体进度： 框架项目服务期限为 2 年（2022 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日）。 项目建议书： 服务期拟定自发包人通知日起 20 日历天； 地形测绘报告： 自发包人通知日 起 15 日历天； 可行性研究报告： 自发包人通知日起 20 日历天； 项目平价申报材料， 自
发包人通知日起 10 日历天。
标段 10-广西浦北县官垌、广西浦北县六硍、灵山白马山风电项目使
用林地可行性研究报告咨询服务项目
项目地点： 广西钦州市钦北区、浦北县
建设规模： 详见招标文件。
项目整体进度： 详见招标文件。
标段 11-广西浦北县官垌、六硍风电项目、钦北区九佰垌光伏项目环 境影响评价（含鸟类专题） 及水土保持技术咨询服务项目
项目地点： 广西钦州市钦北区、浦北县
建设规模： 详见招标文件。
项目整体进度： 详见招标文件。
标段 12-广西浦北县官垌风电项目、广西浦北县六硍风电项目、钦北 九佰垌光伏项目压覆矿产资源和地质灾害危险性评估服务项目
项目地点： 广西钦州市钦北区、浦北县
建设规模： 详见招标文件。
项目整体进度： 详见招标文件。
标段 13-广西浦北县官垌风电项目、广西浦北县六硍风电项目、钦北 区九佰垌光伏建设用地勘测定界咨询服务项目
项目地点： 广西钦州市钦北区、浦北县
建设规模： 详见招标文件。
项目整体进度： 详见招标文件。
2.2 招标范围
|
序号 |
|
标段名称 |
招标范围 |
工期要求 |
招标文件 价格（元） |
|
1 |
|
标段 01-广西兴安有限公司 2022 年坵坪和月亮山 风电场生态绿化项目 |
投标人负责 2022 年坵坪和月亮山 风电场全部生态绿化施工，主要包 括道路和风机平台边坡生态绿化所 需要的材料采购、施工作业及养护 保活等工作。 |
12 个月 |
1000 |
|
2 |
|
标段 02-广西长洲水利枢纽 鱼道设施完善项目 |
对广西长洲水利枢纽鱼道设施进行 完善。 |
2 个日历 月 |
1000 |
|
3 |
|
标段 03-广西长洲水利枢纽 泄水闸及厂房下游冲 坑回填项目 |
负责完成长洲水利枢纽泄水闸及厂 房下游冲坑回填包括内江厂房、外 江厂房及内江泄水闸下游冲坑回填 钢筋石笼等工作。 |
总工期为 5 个月 |
1000 |
|
4 |
|
标段 04-广西金紫山风电有 限公司十万古田风电 场风机外部散热器防 坠冰护罩采购安装项 目 |
负责完成十万古田风电场 52 台风 机外部散热器防坠冰护罩采购安装 施工等工作。 |
63 日历天 |
1000 |
|
序号 |
|
标段名称 |
招标范围 |
工期要求 |
招标文件 价格（元） |
|
5 |
|
标段 05-广西长洲水利枢纽 鱼道监测设备采购项 目 |
鱼探声呐设备 1 套、鱼道观测上位 机一台（含各设备监测软件、后台 处理软件） 以及相关配件和设备安 装调试。 |
2022 年 2 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日。 |
1000 |
|
6 |
2 |
标段 06-广西电力有限公司 2021 年新能源工程测 量试验中心运营服务 项目 |
光伏电场、风电场工程（含升压站工程） 施工期测量试验中心运行管 理工作。 |
见 2.1 项 目概况的 工期要求 |
1000 |
|
7 |
|
标段 07-广西电力有限公司 2021 年新能源项目送 出线路可行性研究报 告及相关专题咨询框 架服务项目 |
项目线路送出工程的可行性研究报 告、环评、水保、压矿、林业等专 题报告的编制与评审（需政府审批 或备案的，应取得批准或备案文 件） 。 |
见招标文 件 |
1000 |
|
8 |
|
标段 08-广西长洲水电开发 有限公司地面集中式 光伏前期工作技术咨 询服务框架项目 |
本项目为地面集中式光伏项目前期 框架服务，服务期限为两年，承包 人按服务期限内开展 1 个 50MW，1 个 100MW，1 个 150MW 地面集中式光 伏项目前期服务进行报价,负责完 成各项目的项目建议书编制， 1:1000 地形图测绘，可行性研究报 告编制及审查，项目平价申报材料 编制 |
服务期限 为 2 年 |
1000 |
|
9 |
|
标段 09-广西长洲水电开发 有限公司水面集中式 光伏前期工作技术咨 询服务框架项目 |
本项目为水面集中式光伏项目前期 框架服务，服务期限为两年，承包 人按服务期限内开展 1 个 50MW，1 个 100MW，1 个 150MW 水面集中式光 伏项目前期服务进行报价,负责完 成各项目的项目建议书编制，地形 图测绘，可行性研究报告编制及审 查，项目平价申报材料编制 |
服务期限 为 2 年 |
1000 |
|
10 |
|
标段 10-广西浦北县官垌、广 西浦北县六硍、灵山白 马山风电项目使用林 地可行性研究报告咨 询服务项目 |
按照国家和电力行业有关标准、内 容和深度对广西浦北县官垌、六硍 项目、灵山县白马山项目工程使用 林地情况调查，并编制使用林地可 行性报告，并做出建设项目对林业 的影响程度得相关评估。 |
见招标文 件 |
1000 |
|
序号 |
|
标段名称 |
招标范围 |
工期要求 |
招标文件 价格（元） |
|
11 |
|
标段 11-广西浦北县官垌、六 硍风电项目、钦北区九 佰垌光伏项目环境影 响评价（含鸟类专题） 及水土保持技术咨询 服务项目 |
环境影响评价（官垌、六硍风电项 目含鸟类专题，九佰垌光伏项目不 包含） 和水土保持等专项研究报告 的编制。编制完成的《环境影响评 价（含鸟类专题） 报告》 《水土保 持方案》 的深度需满足国家及地方 编制规范要求并满足主管部门的评 审及取得批复文件。 |
见招标文 件 |
1000 |
|
12 |
|
标段 12-广西浦北县官垌风 电项目、广西浦北县六 硍风电项目、钦北九佰 垌光伏项目压覆矿产 资源和地质灾害危险 性评估服务项目 |
压覆矿产资源和地质灾害危险性评 估报告的编制、第三方有资质的单 位专家组审查及合规性的登记备案 回复意见(或国土部门审查意见/批 复文件)的获取。 |
见招标文 件 |
1000 |
|
13 |
|
标段 13-广西浦北县官垌风 电项目、广西浦北县六 硍风电项目、钦北区九 佰垌光伏建设用地勘 测定界咨询服务项目 |
1.进行勘测定界的外业测量和地类 调绘、权属调绘工作； 2.按要求编制勘测定界图件； 3.以村民小组为单位量算征地范围 内各地类面积； 4.编制勘测定界技术报告书（含勘 测定界技术说明、勘测定界表、勘 测面积表、土地分类面积表、界址 点坐标成果表、项目用地地理位置 图、界址点点之记、勘测定界图、 1:500 土地利用现状图） ，并向相 关政府部门报批。 |
见招标文 件 |
1000 |
注： 以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求
|
序号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
1 |
标段 01-广西 兴安有限公司 2022 年坵坪 和月亮山风电 场生态绿化项 目 |
1.资质要求： 必须具有国家建设主管部门核定的水利水电工程、电力工程、 公路工程或市政工程等三级及以上施工资质（上述资质之间为或的关系） ， 且具有安全生产许可证。 2.财务要求： 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破 产状态。（需提供近三年，2018 年至 2020 年的经会计师事务所审计过的财务 报表） 。 3.信誉要求： （1） 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失 信企业名单； （2） 未被最高人民法院在“信用中国”网站 或 各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （3） 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被 解除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或取消投标资格的情形。 |
|
序号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
4.业绩要求： 近 3 年内至少具有 2 个及以上水利水电、电力、公路或市政工 程的生态绿化类似业绩。须提供合同协议书复印件和运行证明。 5.项目经理资格： 拟担任的项目经理至少担任过一个类似项目的项目主要负 责人，且不得同时在本项目以外兼任其它项目的项目经理（必须提供施工业 绩和已完成项目的项目经理任职证明文件，如： 业主方签字盖章的证明、合 同复印件、验收证明文件、正式任命文件等） 。 6.其他要求： 无。 |
|
2 |
标段 02-广西 长洲水利枢纽 鱼道设施完善 项目 |
一、资质要求 在中华人民共和国注册，具有独立法人资格； 投标人须具有水利水电工 程施工总承包三级及以上资质或专业承包三级及以上。（需提供资质证明材 料复印件） 二、财务要求 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需 提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表） 三、信誉要求 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法 失信企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站 或 各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被 解除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停 或取消投标资格的情形。 四、业绩要求 投标人必须在近 5 年内具有 1 个及以上类似鱼道或水工建筑物维修业绩（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行 证明等相关复印件资料） 。 五、项目经理资格
六、其他要求 具备有效的安全生产许可证。 |
|
3 |
标段 03-广西 长洲水利枢纽 泄水闸及厂房 下游冲坑回填 项目 |
一、资质要求 具有独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质或专 业承包三级及以上资质（需提供资质证明材料复印件） 。 二、财务要求 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态 （需提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。 三、信誉要求 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法 失信企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同 被解除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂 停或取消投标资格的情形。 四、业绩要求
|
|
序号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
项目验收证明，运行证明等相关复印件资料） 。 五、项目经理资格： 近 5 年内具有 1 个及以上类似水利水电工程或港口工程 水上船只作业的目经理业绩，且不得同时在本项目以外兼任其它项目的工作 （专职） 。（为便于核实，须提供具有合同署名的合同扫描件，业主方证明 文件，具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件，身份证件等资料） 。 六、其他要求 具有有效的安全生产许可证。 |
|
4 |
标段 04-广西 金紫山风电有 限公司十万古 田风电场风机 外部散热器防 坠冰护罩采购 安装项目 |
1.资质要求： 资质要求： 具备独立法人资格（需提供有效营业执照复印件） 。 2.财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为 便于核实，需提供 2018 年至 2020 年的财务报表。） 3.信誉要求： （1） 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失 信企业名单； （2） 未被最高人民法院在“信用中国”网站和 各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （3） 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被 解除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或取消投标资格的情形。 4.业绩要求： 近 5 年内具有 2 个及以上类似钢结构或焊接安装施工等项目业 绩（需提供合同复印件作为支持性依据） 。 5.项目负责人资格： 近 5 年内具有 1 个及以上类似钢结构或焊接安装施工等 项目负责人业绩。（请提供业绩证明材料，如任命文件或用户反馈等直接与 项目经理相关联的文件证明材料） 。 6.其他要求： 不接受联合体投标。 |
|
5 |
标段 05-广西 长洲水利枢纽 鱼道监测设备 采购项目 |
一、资格要求 具有独立法人资格，具有鱼探仪声呐设备制造商资质或具有鱼探仪声呐设备 制造厂商授权证书（须提供资质证明材料复印件） 。 二、财务要求 1. 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需 提供 2018-2020 年经第三方会计师事务所审计过的财务报告（含财务报表。） 三、信誉要求 1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失 信企业名单。 2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站或各 级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3. 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或取消投标资 格的情形。 四、业绩要求 投标人近五具有 2 个及以上鱼探仪声呐设备的销售业绩。（为便于核实，需 提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行证明等相关复印件 资料） 五、其他要求： 无。 |
|
6 |
标段 06-广西 电力有限公司 2021 年新能 |
1.资质要求： 投标人应同时具有： （ 1） CMA 资质认定证书； （2） 甲级测绘资质。 2.财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破 产状态。 3.信誉要求： |
|
序号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
源工程测量试 验中心运营服 务项目 |
（1） 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失 信企业名单； （2） 未被最高人民法院在“信用中国”网站或 各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （3） 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被 解除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或取消投标资格的情形。 4.业绩要求：投标人近 3 年内，具有 2 个及以上 49.5MW 风电场工程或者大中 型水电站工程的工程试验检测和测量业绩，且已成功运行一年及以上。（工 程试验检测与测量均需有业绩，且须提供中标通知书、合同扫描页、完工运 行报告等证明具有类似业绩的清晰扫描件） 。 5.项目经理资格： 拟担任的项目经理均应至少担任过 2 个类似风电工程（或 水利水电工程） 施工期测量或试验中心运行管理服务的项目经理（负责人） ， 且不得同时在本项目以外兼任其它项目的管理（需提供任命文件、合同文件 等能够充分佐证的证明文件材料） 。 6.其他要求： 投标人须通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。 |
|
7 |
标段 07-广西 电力有限公司 2021 年新能 源项目送出线 路可行性研究 报告及相关专 题咨询框架服 务项目 |
一、资质要求： 具有独立法人资格，住建部颁发的工程设计电力行业（送、变电） 专业甲级 及以上资质。（须提供资质证明材料复印件） 二、财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需 提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。） 三、业绩要求： 投标人近 5 年内完成 2 个及以上 220kV 电力线路可行性研究或勘察设计业绩 （需提供合同协议书复印件，内容包含但不限于： 封面、工作范围、签字页）。 四、信誉要求： 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站 或各 级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或 取消投标资格的情形。 五、项目负责人的资格要求： 拟任项目负责人近 5 年内担任过 2 个及以上 220kV 可行性研究或勘察设计的 设总业绩。（应提供具有署名的报告文件或业主方证明或正式任命文件等相 关支持性证明材料） 。 |
|
8 |
标段 08-广西 长洲水电开发 有限公司地面 集中式光伏前 期工作技术咨 询服务框架项 目 |
一、资质要求： 投标人必须具有国家建设主管部门核定的电力行业设计乙级 或新能源设计乙级以上资质。（须提供资质证明材料复印件） 。 二、财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。） 三、业绩要求： 近五年具有 2 个及以上类似集中式光伏电站设计咨询业绩（为便于核实，需 提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行证明等相关复印件 资料） 。 四、信誉要求： 1.未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单。 |
|
序号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
2.未被最高人民法院在“信用中国”网站或各 级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或 取消投标资格的情形； 五、项目负责人要求： 近 5 年内具有 2 个及以上类似集中式光伏项目的设计或咨询项目负责人业绩， 且不得同时在本项目以外兼任其它项目的工作（专职） （为便于核实，须提 供具有合同署名的合同扫描件，业主方证明文件，具有相关职务署名的验收 文件或正式任命文件，身份证件等资料） 。 六、其他要求： 无 |
|
9 |
标段 09-广西 长洲水电开发 有限公司水面 集中式光伏前 期工作技术咨 询服务框架项 目 |
一、资质要求： 投标人必须具有国家建设主管部门核定的电力行业设计乙级或新能源设 计乙级以上资质。（须提供资质证明材料复印件） 。 二、财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需 提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。） 三、业绩要求： 近五年具有 2 个及以上类似集中式光伏电站设计咨询业绩（为便于核实， 需提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行证明等相关复印 件资料） 。 四、信誉要求： 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法 失信企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同 被解除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂 停或取消投标资格的情形； 五、项目负责人要求：
六、其他要求： 无 |
|
10 |
标段 10-广西 浦北县官垌、 广西浦北县六 硍、灵山白马 山风电项目使 用林地可行性 研究报告咨询 服务项目 |
一、资质要求： 具有独立法人资格，具有林业调查规划设计乙级及以上资质（须 提供资质证明材料复印件） 。 二、财务要求：经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结， 破产状态（提供经三年（2018-2020 年度） 经第三方会计师事务所审计过的财 务报表） 。 三、业绩要求： 投标人近五年完成 3 个及以上类似林地可行性研究报告咨询 业绩（需提供合同协议书复印件，包含但不限于： 封面、工作范围、签字页）。 四、信誉要求： 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站中列 入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或 取消投标资格的情形。 |
|
序号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
11 |
标段 11-广西 浦北县官垌、 六硍风电项 目、钦北区九 佰垌光伏项目 环境影响评价 （含鸟类专 题） 及水土保 持技术咨询服 务项目 |
一、资质要求： 在中华人民共和国注册，具有独立法人资格。 二、财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结， 破产状态（需提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财务 报表） 。 三、业绩要求： 近五年内，具有 2 个及以上环境影响评价报告业绩，且具有 2 个及以上水土保持方案编制业绩（需提供合同协议书复印件，包含但不限于： 封面、工作范围、签字页） 四、信誉要求： 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单； 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站或各 级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、广西公司暂停或 取消投标资格的情形。 |
|
12 |
标段 12-广西 浦北县官垌风 电项目、广西 浦北县六硍风 电项目、钦北 九佰垌光伏项 目压覆矿产资 源和地质灾害 危险性评估服 务项目 |
一、资质要求： 具有独立法人资格，地质灾害防治危险性评估乙级及以上资 质（须提供资质证明材料复印件） 。 二、财务要求： 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结， 破产状态（需提供 2018 年至 2020 年的经第三方会计师事务所审计过的财 务报表） 。 三、业绩要求： 近五年内，具有 2 个及以上压覆矿产资源评估业绩，且具有 2 个及以上地质灾害危险性评估业绩（需提供合同协议书复印件，包含但不限 于： 封面、工作范围、签字页） 。 四、信誉要求： 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中列 入失信被执行人名单； 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、公司暂停或 取消投标资格的情形。 |
|
13 |
标段 13-广西 浦北县官垌风 电项目、广西 浦北县六硍风 电项目、钦北 区九佰垌光伏 建设用地勘测 定界咨询服务 项目 |
一、资质要求： 具有独立法人资格，并具备丙级及以上测绘资质（须提供资 质证明材料复印件） 。 二、财务要求 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需提供近 2018 年至 2020 年的经会计师事务所审计过的财务报表） 三、业绩要求 投标人近五年完成 3 个及以上类似业绩(需提供项目中标通知书、合同协议书、 签字盖章页、合同实施主要内容页面、项目清单页、金额页、项目验收或评 价报告等)。 四、信誉要求 1.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单。 2.未被最高人民法院在“信用中国”网站 或各 级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 3.在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解 除的情形，以及被政府行政主管部门、公 司暂停或取消投标资格的情形。 |
4．招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者， 请于购买招标文件时间内进入报名参与购买招标文件， 不接受现场购买。
4.2 招标文件发售时间
2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 6 日 23 时 50 分（北京时间） 。
热线服务： 上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:30（法定节日除外） 。
备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
