寻乌工业园屋顶分布式光伏EPC 项目（1-7 期）—2022 年 5月江西大唐国际寻乌风电有限责任公司招标公告

 寻乌工业园屋顶分布式光伏EPC 项目（1-7 期）—2022 年 5月江西大唐国际寻乌风电有限责任公司招标公告

1 . 招标条件

本招标项目江西大唐国际新能源有限公司大唐江西寻乌工业园屋顶分布式光伏项目（一 期至七期）（项目名称）已由寻乌县行政审批局江西省企业投资项目备案通知书批准建设 ，项目业主为江西大唐国际寻乌风电有限责任公司 ， 建设资金来自银行贷款/企业自筹（资金来源），出资比例为 7:3 ，招标人为江西大唐国际寻 乌风电有限责任公司 。项目已具备招标条件 ，现对该项目的 EPC 总承包进行公开招标 。
2 . 项目概况与招标范围

2 . 1 建设地点 ：江西省赣州市寻乌县 。
2 .2 建设规模 ：41 . 3MW 。
2 . 3 计划工期 ：2022 年 6 月 5 日至 2022 年 11 月 30 日 。
2 .4 招标范围 ：包括但不限于 ，施工前 ，工业园屋顶检测及加固 ，竣工验收后工业园屋 顶检测及补漏质保两年 ，并网光伏电站 、集电线路 、安全设施标准化 、施工用电和用水等临 建设施 、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的勘察设计 、施工图设计 、设计优化或者 设计变更 、竣工图设计 、设备购置 （光伏组件和 196kW 逆变器设备由甲方供应 ，其他设备 按甲方提供的短名单采用乙供甲控方式）、材料采购 、工程施工安装 、光伏发电场及开关站 、 送出工程（含路径协议取得）、接入并网工程 、通信 、集控中心 、视频监控 、设备清洗（冲 洗管网的基础设施）、无人机红外智能自动巡检系统 、消防工程等所有建安工程及施工过程 中的协调 、因施工建设导致的停工停产协调及补偿 、余方弃置 、垃圾清运 、设备试验（含特 殊试验）及检查测试（含组件安装前功率测试 ，包括组件功率特性 、隐裂 、组件功率测试等 所有内容；组件投用后检测 ，含热斑 、EL 隐裂 、功率等检测内容） 、系统调试 、涉网试验 （按照区域并网要求进行）试运行 ，并网前的检查 、办理并网手续（包括购售电合同 、并网 调度协议 、供用电合同等） 、接入系统方案编制及审批 、 电力公司调度及供电手续 、消缺 、 运维人员培训 、验收和最终交付投产 、质保等 ，同时也包括所有材料 、备品备件 、专用工具 、 消耗品以及相关的技术资料等；建设期工程保险（除一切险）；工程验收（含安全设施 、环 保 、消防 、水保 、职业卫生 、防雷检测等各项专项验收 、档案竣工移交和竣工验收）、移交 以及质保期内的服务；从项目建设直至项目竣工验收的所有审批手续 、甲供设备材料卸车保 管 、二次倒运等 。本项目 10kV 送出线路包含 10kV 送出进入设备 、光缆敷设 、熔接 、附件 、 测试 、接线等所有工作 。

（1）勘察设计 ：项目可利用屋顶的踏勘 、 复核 、接入点的踏勘 、规划等；屋顶载荷校 验由承包人委托有资质的单位进行 ，并出具校验报告 ，单点（单个屋顶）光伏发电系统的设 计及接入系统设计；光伏发电系统的命名 、系统图纸的绘制；智慧发电 、数字发电 、先进设 备及工艺的推广运用等 。
（2）光伏设备和材料 、集电电缆线路设备和材料 、电气设备和材料采购 ，包括 ：箱变 、 支架 ，直流柜 ，光伏控制器 ，通讯柜 ，接地相关设备和材料；环境监测系统和光功率预测系 统 、计量设备 、集中监控系统（包括数据存储 、监控支持 、诊断分析 、设备运行情况 、实时 参数 、定期试验 、预警信息等）及转发 、电力生产管理系统 、所属设备设施防雷接地设备和 材料 。
（3）施工单位应对分散式光伏项目所属建筑物提供的载荷进行复核 ，并出具载荷复核 报告 ，并对其承担所有风险；包括光伏支架基础 ，逆变器基础 ，箱变基础 、电缆施工及工程 所需的临时占地补偿及协调费用 。
（4）光伏方阵区安装工程 ，包括 ：箱变 、支架 ，光伏组件 ，逆变器 ，直流柜 ，光伏控 制器 ，通讯柜 ， 电缆 ，接地相关设备和材料的采购 、安装 、系统集成 、试验 、调试 、监造 、 催交 、运输 、保险 、接车 、卸车 、仓储保管等；承包人施工期间因户主违约须承担所产生的 拆除费用并按照户主要求恢复原状 。
（5）集电电缆线路建筑安装工程 ，包括 ： 电缆沟道的施工 、 电缆敷设 、 电缆试验 、调 试 、运输 、保险 、接车 、卸车 、仓储保管等 ，包括该工程的协调 、征地费用 。
（6）安装调试工程包括 ：应承担所有设备 （不仅乙方采购的设备材料 ，还包括但不仅 限于招标人采购的光伏组件设备）到货卸车 、验货（招标人 、供货商 、投标人三方参加）﹑ 二次运输就位 ﹑保管 ﹑ 安装 ﹑调试 ﹑ 后期工程预留空位封堵 、消缺处理直至移交给发包人的 全部工作；承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等 。
（7）负责办理并网前 、后的各项试验及验收手续 ，并取得相应报告；负责前往电力公 司办理电站并网前相关手续（包括施工图审查手续 、电能质量测试 、保护定值计算 、电力公 司并网验收 、 电力工程质量监督检查并取得最终监检报告） 。
（8）配合招标人办理电力业务许可证 、配合招标人办理转商业运营手续 、配合招标人 完成并网手续（包括办理《购售电合同》、《并网调度协议》、《通信协议》、《供电合同》 等） 。
（9）负责办理与项目施工有关的许可文件并承担相应费用 ，包括办理地方施工备案手 续 、劳动安全与职业健康及环境保护许可手续等 ；承担施工所涉及临时用地的补偿及恢复等 费用 。
（10）配合招标人完成建设工程规划许可证 、施工许可证 、 电力业务许可证办理工作； 配合招标人完成项目本体工程屋顶等租赁及相关协调工作 。
（11）除光伏组件及 196kW 逆变器外 ，招标文件中未列出但是为本工程所必需的相关

设备 、材料 、施工等均属于本次招标范围 ，功率小于 196KW 逆变器 ， 品牌与甲供一致 。对 招标范围内 ，如果某些分项在招标文件中未专门提到 ，但它对于一个光伏电站的功能 、安全 、 稳定运行是必不可少的 ，那么这些建筑 、设备或服务 ，也应由承包人提供 ，其费用包括在总 价中 。
（12）光伏项目的规划方案要提交给县国土空间规划中心 、设计方案由县发改委委托第 三方进行评审 、评审完成后 ，由县发改委发布开工许可证明 ，相关费用由承包人负责 。本工 程作为 EPC 总承包交钥匙工程 ，不论招标文件是否提及 、投标报价高低 ，凡涉及本工程勘 察设计 、设备材料采购 、建筑安装 、试验 、检查测试 、调试试运 、质量监督 、施工许可证办 理 、水保 、安全设施 、环保 、消防 、职业卫生等所有专项验收 、启动验收 、档案竣工验收和 竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围 ；以发包人的名义对架 空集电线塔征地 ，并办理征地手续 ，征地费及手续费也在本 EPC 总承包合同中；组件清洗 设施的施工包括在本标段中 。投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的 EPC 项目 的所有责任和风险的最高限价 ，项目实施期间不因工程量增加 、物价上涨 、政策变化 、不可 预见因素等任何因素而增加中标合同价格 。
工程质量应达到国家和电力行业标准 ，确保系统综合效率 、发电量及其他主要经济技术 指标达到设计承诺值或国内同类工程先进水平 。整个项目投产后必须实现现场无人值守 、远 方集中监控 、项目整体运行高度智能化 、并满足专业运维的要求 。本工程重要指标考核（包 括但不限于）：组件转换效率:不低于 20 . 5%；逆变器 ：中国效率不低于 98 . 3% 。安装施工后 光伏电站运行期间系统整体效率应不小于 83% 。年利用小时数不低于 1200 小时 。逆变器容 配比不小于 1 .25 ，不大于 1 .4 。

3 . 投标人资格要求

3 . 1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证 。
3 .2 投标人必须具备电力工程施工总承包一级及以上资质和工程设计电力行业甲级及 以上和承装三级和承试三级电力设施许可证；近 5 年须具有 2 个及以上 20MWp 级及以上已 并网的光伏 EPC 工程的施工投运业绩 （业绩证明至少包含合同首页 、签字盖章页和合同主 要内容页 ，竣工类证明材料等 ， 国外业绩证明需提供对应的中文译本） 。
3 .2 . 1 其中 ，投标人拟委派本项目的项目经理需具有一级注册建造师（满足建办市〔2021〕 40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求）
及安全生产考核合格证（B证）且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务 ，具有 从事类似项目管理工作经历并担任至少 1 个 20MWp 级及以上（已投运）光伏施工工程的项 目经理业绩 。拟派项目经理必须是本单位正式职工 ，并提供劳动合同和近半年社保缴费证明

（业绩证明至少包含合同首页 、签字盖章页和合同主要内容页 ，竣工类证明材料及本项目与 拟派项目经理的关联性文件； 国外业绩证明需提供对应的中文译本等） 。
拟派项目安全负责人须在合同实施阶段未担任其他在建工程项目职务 ，拟派项目安全负 责人具有从事类似项目管理工作经历并担任至少 1 个 20MWp 及以上（已投运）的项目安全 负责人 ，拟派项目安全负责人必须是本单位正式职工 ，并提供劳动合同和近半年社保缴费证 明（业绩证明至少包含合同首页 、签字盖章页和合同主要内容页及本项目与拟派项目安全负 责人的关联性文件等） 。
投标人拟派设计负责人须具有注册工程师证或高级及以上职称 ，须具有 5 年以上从事设 计工作经历并担任过 1 个及以上 20MWp 等级及以上光伏发电项目主体工程设计的设计总工 程师业绩（业绩证明至少包含合同首页 、签字盖章页和合同主要内容页 ，竣工类证明材料及 本项目与拟派设计负责人的关联性文件等） 。
安全管理机构和安全员配备符合相关规定且满足要求 ，承包单位 100 人以上的必须设有 专职安全管理机构；施工队伍超过 30 人的设专职安全员；施工队伍超过 30 人以下的设兼职 或专职安全员 。
3 . 3 财务要求 ：近三年每年净资产大于 0；
3 .4 本次招标接受联合体投标 。联合体投标的 ，应满足下列要求 ：联合体投标的 ，应满 足下列要求 ：联合体牵头人可为施工企业或者为设计单位 ，各联合体成员为能够独立承担民 事责任的法人 ，联合体成员接受 3 家及以下；
（1）针对牵头人为设计单位应满足 ：具有工程设计电力行业甲级及以上资质的设计单 位 ，必须具有在近 5 年成功从事过至少2 个 20MW 及以上已并网的光伏 EPC 工程的设计投 运业绩 。其联合体成员须满足具有电力工程施工总承包一级及以上资质和承装三级和承试三 级电力设施许可证；必须具有在近 5 年成功从事过至少2 个 20MW 级及以上已并网的光伏 EPC 工程的施工投运业绩 。
（2）针对牵头人为施工企业的应满足 ：具有电力工程施工总承包一级及以上资质 ，必 须具有在近 5 年成功从事过至少 2 个 20MW 级及以上已并网的光伏 EPC 工程的施工投运业 绩 。其联合体成员须满足具有工程设计电力行业甲级及以上资质和承装三级和承试三级电力 设施许可证 ，必须具有在近 5 年成功从事过至少2 个 20MW 级及以上已并网的光伏 EPC 工 程的设计投运业绩 。
3 . 5 投标人不得存在下列情形之一 ：
3 . 5 . 1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的 （包括被列入黑名单 、停止采购和停
止授标名单的）；
3 . 5 .2 对于施工和服务采购 ，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/） ；

3 . 5 . 3 采购的同类施工 、设备物资以及服务等 ，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的 ， 责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3 . 5 .4 被法院列为失信被执行人（查询网址为 ：http://zxgk . court .gov . cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人 （查询网址为 ：http://zxgk . court .gov . cn/zhongben/） ，且未被撤销的；
3 . 5 . 5 在信用中国官网 （查询网址 ：https://www . creditchina .gov . cn/）被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3 . 5 . 6 供应商 、供应商的法定代表人 、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台 （查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在 企业诚信中有不良记录的 ，或者在个人诚信有不良记录的；
3 . 5 . 7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址 ：http://www .gsxt .gov . cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3 . 5 . 9 无国家或行业协会强制要求的生产 、施工 、制造以及服务等有效特殊许可的；
3 . 5 . 10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总额 的 （ 查 询 网址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网） ；
3 . 5 . 11 被法院列为被执行人（查询网址 ：http://zxgk . court .gov . cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的 。
3 . 5 . 12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3 . 5 . 13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形 。
3 . 6 本次招标采用资格后审方式 ，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查 ，资格 条件没有达到招标文件规定要求 ，评标委员会将否决其投标 。
4 . 招标文件的获取

4 . 1 获取招标文件的时间及地点 ：凡有意参加投标者 ，请于 2022 年 5 月 7 日至 2022 年
5 月 23 日 17:00 时（北京时间 ，下同）下载电子招标文件 。
4 .2 招标文件每套售价详见电子商务平台 ，标书费汇款账户按电子商务平台提示信息为 准 。
4 . 3 招标文件获取须知 ：为保障电子招标投标交易平台数据安全 ，潜在投标单位在下载 招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙 。 详情请联系13681557910。