2023年抚州市广昌汲阳、乐安龚坊、泰和栖龙、洪门光伏防火专项改造项目招标公告

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

 1

 D29-01 高店水库大坝安全性评价

 高店水库大坝安全性评价

项目建设地点：上饶市铅 山县武夷山镇高店大坝；

项目期限为：1、2023 年 12 月 30  日前完成安全评价报告,2024 年 3 月前 完成安全性评价审查会  并提交安全鉴定报告书  和批复文件。

2、在实施方案审查后 30 天内，承包人应根据发包人的总体建设进度要求 提供详细的安全鉴定进 度计划供发包人确认。

3、发包人提交安全性评 价基础资料及技术文件  超过规定期限 15 天的， 承包人交付相应部分安  全性评价相关报告和文  件的时间相应顺延。

 1000

2.

D29-02 广昌汲阳、乐安龚坊、泰和栖龙、洪门光伏防火专项改造

本工程承包人自行施工的工程范围 如下：广昌汲阳、乐安龚坊、泰和栖 龙、洪门光伏光伏方阵。

项目建设地点：江西省抚 州市广昌县、乐安县、南 城县，吉安市泰和县；计划开工日期：2023  年 12  月 01 日；计划竣工日期： 2023 年 12 月 31  日。

1000

3.

D29-03 上犹江电站扩容可研

本次招标为上犹江电站扩容可行性 研究工作。具体包括但不限于以下内 容：水情数据分析、原机组设计资料 分析、机组出力及温升等数据分析、 机组存在问题分析、机组超出力可行 性分析、机组增容可行性分析、关键 部件强度计算分析、超出力后或增容 后机组运行稳定性分析、电气一次及 二次复核、经济性分析、必要的现场 试验、发电运行指导意见等；最终形 成上犹江电站扩容可行性研究报告， 并通过专家评审。

项目建设地点：江西省赣 州市上犹县陡水镇；项目

工期：2023 年 12 月 31 日前完成。

1000

4.

D29-04 上犹江、留金坝、跃洲、峡山新增保信子站

卖方应保证设备、软件、文件和技术 服务按合同要求的时间及内容进行。 并保证自合同规定的投运时间起到 合同质量保证期满止，系统设备及软 件能可靠地运行。供货范围（不仅限 于此）：保护信息管理机、信息采集 装置、工业级网络交换机、防火墙、 系统软件、继电保护管理软件、继保 与调度通讯软件、故障分析软件、接 入地调保信分站系统和接入省调大 数据平台。

项目建设地点：江西省赣 州市上犹县、于都县、瑞 金市；项目工期：计划工期：30  日历天。

1000

5.

D29-05 峡江公司运维检委托服务项目

本标段为峡江电厂设备运行和检修 维护服务，主要服务范围及要求为： 1.委托现场运行巡操  2. 发电生产 设备维护及技术监督  3. 机组 C 级 检修 4. 机组 B 级检修

项目建设地点：江西省吉 安市峡江县峡江水利枢  纽；服务时间为 2024 年 1 月 1 日-2026 年 12 月  31 日，为期 36 个月，具

1000

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

要求采用项目部管理，项目定员 85 人及以上（委托现场运行巡操人员 8 人及以上，发电生产设备维护及技术 监督、机组 C 级检修和机组 B 级检修 共 77 人及以上）,其中项目负责人 （含专业技术负责人）2 人及以上， 投标单位在合同履行期间不得随意 更换人员，更换人员必须经过业主审 核同意后方可更换人员。

体时间以招标方通知为  准，合同每年签订一次， 若服务质量或其它原因  达不到招标方要求，招标 方有权单方面终止合同  续签。

 6.

D29-06 电力工程保太有色金属集团有限公司屋顶分布式光伏发电项目土建及安装工程

招标范围包括但不限于：

1）负责本项目所涉及的除光伏组件、 逆变器、箱式变压器外所有设备、材  料、备品备件采购，并负责所有设备  及材料卸车、运输、二次倒运、保管  等；负责本项目所涉及的全部安装及  施工工作，以及负责电站接网、调试  等工作；直至验收通过的全部工作， 全部由承包人负责，并承担相关费用。 2）投标人负责协调产权方与发包方  签订正式合作协议和获取电网接入  方案批复，投标人需在签订合同后 5   天内完成并具备进场条件，否则发包  人有权单方面解除合同并不承担任  何责任。

项目建设地点：江西省鹰 潭市余江区横溪镇；计划工期：30  日历天；

项目开工日期：以招标方 书面通知时间为准；

项目并网日期：2023 年 12 月 31  日前全部并网  发电。

1000

7.

D29-07 置业公司赣州爱康光电一期2.4156MW屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包

本工程范围包括（但不限于）：

本项目 EPC 总承包工程的勘测设计， 建筑安装施工，除甲供设备（光伏组 件和逆变器等）外其他设备材料的 采购、催交、监造、运输、检验，所 有设备的卸车、保管、二次搬运、安 装、试验，单体调试及分系统试运与 整套启动，性能保证的考核试验，安 全管理标准化建设，达标投产，配合 完成安全设施、职业卫生、质量监督 查检测、防雷接地、环保等专项验收， 竣工验收，技术服务，人员培训，直 至移交生产所完成的全部工作。

（1）合同签订前承包人必须取得建 设地点产权相关方同意施工的许可 证明文件；

（2）由承包人负责协调与屋顶产权 方之间的关系，由承包人负责协调屋 顶产权方免费提供屋面，确保其免费提供屋顶供项目建设使用并落实施 工建设，相关费用均由承包人负责。 （3）工程勘察、设计（包括委托具 备相应专业资质的第三方技术单位 对建筑物进行荷载分析、初步设计、 施工图设计、竣工图编制）；

（4）全部建筑工程、安装工程的施 工；

（5）除甲供设备（组件和逆变器）  外其他设备材料的设计、采购、催交、 监造、运输、检验，备品备件、专用 工具提供，相关的技术服务、设计联 络、人员培训，以及含甲供的所有设 备材料的验收、卸车、保管和二次搬 运等；

（6）开工前所涉及的前期手续办理， 以及与项目所使用的建筑房屋业主 方的关系协调；

（7）所有设备的安装、试验、调试、 试运行，通过电网公司各项检测和验  收，取得电网公司接入批复和并网验  收手续（包括但不限于并网性能测试、 安全性评价、技术监督、质量监督， 配合协调发包方签订并网调度协议、 购售电合同、供用电合同），配合电  力工程质量监督中心站对工程建设  质量进行检查检测、接入发包方指定  集控平台，负责项目建设期间的安全、 质量、进度、环保管理，负责生产调  度远程控制中心的安装调试，信息安  全等级保护测评相关工作，与工程相  关的外部协调工作，通过相关部门专  业验收以及整体验收等竣工验收工  作；

（8）负责工程和设备质量，工程项 目符合安全、环保和职业卫生三同时 要求及国家电投集团达标投产要求， 并通过相应验收；

（9）负责项目可行性研究报告及评 审、结构荷载复核、法律意见书、工 程建设管理费等相关费用；

（10）整体工程移交以及质保期内 的服务；（11 ）按照规定购买满足要求的保 险；

（12 ）接入云平台及 公司生产运营中心。

项目建设地点：赣州市南  康区镜坝镇；计划总工期： 90 天；计划开始工作日期： 2023 年 12 月 1  日

计划竣工日期：2024 年 2    月 28 日；具体开工时间  以监理人发出的开始工   作通知中写明的开始工   作日期为准，总工期不变， 竣工时间相应顺延。

1000

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

8 

 D29-08 江西新能源广东嘉元科技4MW-8MWh 储能项目EPC

设计服务类：

承包人（设计人）负责广东嘉元科技 股份有限公司（白渡园区）4MW/8MWh 储能电站项目工程从从初步设计直 至工程竣工验收全过程的勘察、设计 及项目申报服务工作。具体勘测设计 内容包括但不限于以下内容：用地地 块的工程勘测、初步设计、施工图设 计及竣工图编制，对业主外委项目进 行技术归口、协调、设计符合性复核， 配合设计优化，提供工程设计人员的 现场服务、参加专题评审会等工作。

采购及施工类：

承包人负责广东嘉元科技股份有限 公司（白渡园区）4MW/8MWh 储能电 站项目 EPC 总承包工程（含储能系统 采购）的项目报备、项目所属各项审 批及验收手续办理，负责本项目所有 设备及材料采购供货、运输及储存、 协调、建安工程施工（含施工用水、 施工用电辅助工程），设备检验、试 验、单体调试及分系统试运与整套启 动等工程。负责整座电站的性能保证 和售后服务及项目的后评估配合、达 标投产、竣工验收、全站安全稳定运 行 72 小时试运行、消缺、整套系统 启动的性能保证的考核验收、技术和 售后服务、人员培训、直至移交生产 所完成的全部工作。

承包人负责完成本项目竣工验收所 涉及到的所有工作包括但不限于：消 防安全设施的实施并负责通过验收； 设备到货检验；配合性能试验；储能 电池检测、电缆检测等。所有设备及 材料卸车、运输、倒运、保管、所需 的备品备件及专用工具、消耗品以及 相关技术资料的提供，相关的技术服 务、设计联络、人员培训等。承包人应对上述工作范围内的工作负全部 责任，承包人应为达到本目标而履行 合同。

本工程作为 EPC 设计施工总承包工  程，不论招标文件是否提及、投标报  价高低，凡涉及本工程为基准点设置、 设备材料采购、建筑安装、试验、检  查测试、调试试运、项目前期（报备） 手续、水保、安全设施、环保、消防、 职业卫生等所有专项验收、档案竣工  验收、达标投产、竣工验收及通过后  的质保期及完成修补其由承包人责  任造成的任何缺陷等相关方面的全  部工作内容及费用均属于承包人的  工作范围。

 项目建设地点：广东省梅 州市梅县嘉元科技股份  有限公司（白渡园区）；

本项目计划工期：2023    年 12 月 20 日-2024 年 3  月 2 日。总工期为 60 天 （春节除外，2024 年 2    月 9 日-2 月 24 日不计入 工期）。实际开始工作时 间按照发包人开始工作  通知中载明的开始工作  时间为准。在绝对工期不 变的情况下，开工时间另 行约定。

 1000

9.

D29-09 新昌电厂 600 万吨煤炭吞吐储运项目输煤廊道光伏部分 EPC 总承包

招标范围包括但不限于：承包商需完 成项目施工图设计； 全部设备材料 （除甲供设备：光伏组件、逆变器） 的采购、运输、代保管及二次搬运， 本项目的全部建筑安装工程施工（含 接入系统、设备材料、采购施工）。 具体内容如下：

（1）钢结构加固（根据鉴定结果对 加装光伏的输煤廊道钢结构进行安 全性加固）；光伏工程（测量放线、 支架安装、光伏结构安装、光伏组件 安装、桥架及线管制作安装、汇流箱 安装、逆变器安装、电气一二次设备 安装、交直（通讯）电缆和光缆敷设 及连接、防雷与接地系统安装、监控 系统安装、及其他必备配套工程项 （含未列明光伏区设备安装就位 等）；

（2）设备和系统调试（含光伏组件 串测试、视频监控及光伏监控系统调 试、逆变器调试、其他电气设备调试、 整个光伏发电站系统联调、所有设备 并网无故障试运行 72 小时。并网验 收直至验收交付生产、在质量保修期 内的消缺等全过程的工作；

（3）除甲供材料外（光伏组件和逆 变器为甲供材料），屋面光伏支架、 配电柜、计量柜、并网柜、汇流柜、

项目建设地点：江西电力有限公司  新昌发电分公司厂区内；

项目工期：签订合同后   150 天内完成设计、采购、 安装调试和并网接入工   程。

1000

序号

标段名称

招标范围或技术规格及数量

交货期/交货地点/工期/ 服务期限/服务地点

招标信  息服务  费（元）

光伏电缆、直流电缆、交流电缆、监 控系统设备、通讯设备、微风机、智 慧路灯等）所有材料的采购及安装、 试验、调试、催交、运输、接车、卸 车、仓储保管、设备材料场内转移、 施工垃圾转运处理等全部由承包方 负责。

（4）负责全站数据接入发包方指定 系统，并承担上述项目实施过程中发 生的所有的费用。

（5）承包方对项目建设期间的工程 资料、材料、质量、安全、工期、竣 工验收等专业验收以及整体验收工 作负责；

（6）承包方完成项目工程结算、达 标投产、资料移交、竣工验收；

（7）承包方按照规定购买满足要求 的保险

（8）承包方按照《陆上光 伏建设项目安全管理标准化手册》 规范实施。

10.

D29-10 电力 工程吉安县 登龙乡光伏 一期发电项 目场区安装 及土建工程

（1）包括但不限于场区光伏安装、 集电线路安装、场区建筑工程等；

（2）办理项目前期核准手续，包括  但不限于施工图审查、土地使用权证、 建设用地规划许可证、建设工程规划  许可证、建设工程施工许可证、质量  监督注册、安全管理备案、取水手续、 并网手续；

（3）办理并网前所有发电手续(包  括但不限于安全性评价技术监督、质  量监督、签订并网调度协议、购售电  合同、供用电合同、办理发电许可证)； 并网后的性能测试、安全性评价；信  息安全等级保护测评和一次调频相  关工作；

（4）除甲供设备和材料外的设备采 购，全部设备和材料（包括甲供）的 运输、代保管及二次搬运；

（5）负责项目建设期间的安全、质 量、进度、环保管理，负责与工程相 关的协调工作，负责项目咨询服务， 工程通过、消防、安全设施、职业卫生、质量监督、档案、竣工验收等专 项验收以及整体验收工作；

（6）负责工程和设备质量；工程项 目符合安全、环保和职业卫生三同时 要求，并通过相应验收；符合国家电 投集团达标投产要求；

（7）整体工程移交以及质保期内的 服务；

（8）完成项目竣工验收、工程结算、 达标投产；

（9）负责吉安县登龙乡光伏一期发 电项目施工便道及施工检修道路路 面 4.5 米以外区域、上边坡、下边坡、 弃土场治理、边坡的水保工程措施、 植被措施、临时措施及林业生产恢复 施工。对本项目的植被恢复工程应保 证植被三年的养护期，保证在养护期 内能满足植被存活、生长的要求及覆 盖率。确保水保验收通过及配合林业 和水利等相关部门的核查及整改工 作；

（10）按照规定购买满足要求的工 程保险；

项目建设地点：江西省吉 安市吉安县；计划工期： 120  日历天；计划开始工

作日期： 2023  年 12  月 (以采购方具体通知时间  为准)；计划竣工日期：

2024 年 3 月 30  日前（主 体工程并网发电且容量  不少于 96MW）；计划并

网时间：2024 年 3 月 30 日

1000

序号

标段名称

资格要求

 1

 D29-01 高店水库大坝安全性评价

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失 信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不 良行为记录。
（3）其他要求：

应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；未列入供应商 “黑名 单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：

投标人必须具有水利行业工程设计甲级或为水利部《关于公布承担大中型水库安全 性评价单位的通知》(水建管【2003】472 号)公布的可承担大中型水库安全性评价 任务的单位。

（2）业绩要求：

投标人近 5 年以来(以合同签订时间为准）承担过水库或水闸安全性评价业绩不少 于 1 项。

（3）项目负责人的资格要求：

具备水利专业中级工程师及以上职称。

2.

D29-02 广昌汲阳、乐安龚坊、泰和栖龙、 洪门光伏防火专项改造

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国”）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信 被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合 同被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良 行为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未

序号

标段名称

资格要求

发生人身死亡事故；未列入供应商“黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：

必须具有建筑工程施工总承包三级或者公路工程施工总承包三级及以上。 （2）业绩要求：近五年内完成至少一个同类型或同规模及以上的工程业绩。

3.

D29-03 上犹江电站扩容可研

一、基本条件

（1）财务要求：经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信 被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合 同被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良 行为记录。

（3）其他要求：应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商 “黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：具有工程设计水利行业乙级及以上资质。

（2）业绩要求：近十年内至少 1 个已完成的 100MW 水电工程设计或可研业绩（业绩按 2014 年 9 月 到 2023 年 8 月计算），提供合同扫描件。

（3）项目经理要求

项目经理至少有 1 个已完成的类似项目业绩经验，提供证明文件扫描件（如任命 文件）、合同扫描件。

4.

D29-04 上犹 江、留金坝、

一、基本条件

序号

标段名称

资格要求

跃洲、峡山新 增保信子站

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良行 为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商“黑名单”。

二、专用资格条件

（1）业绩要求：提供近五年同类项目业绩 2 个及以上，并提供合同证明、签字验收页。

（2）其他要求（加分项，不作为否决项）：具有 ITSS 信息技术服务标准三级及以上证书。

5.

D29-05 峡江公司运维检委托服务项目

一、基本条件

（1）财务要求：经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；

在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 在公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。

（3）其他要求：应具有独立订立合同的资格；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同

序号

标段名称

资格要求

单位不得在同一标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，未列入供应商 “黑名 单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：水利水电机电设备安装工程专业承包一级及以上资质、且承装（修、试）电力设施 许可证三级及以上资质以及安全生产许可证。

（2）业绩要求：必须在过去五年内，有两个（其中至少包含一个单机容量 30MW 及以上）已完成灯 泡贯流式水电站运行及维护、灯贯机组 B 级及以上检修项目的业绩，需提供与项目 业主单位签订的合同、主要参数页、签字页、竣工验收证书等证明文件。

（2）业绩要求：人员从业资格必须满足现场需要

1. 委托现场运行巡操人员需具备与电力调度机构调度业务联系资格并取得高压电 工作业证（8 人及以上）；

2.发电生产设备维护及技术监督和机组 C 级及 B 级检修人员需取得高压电工作业 （40 人及以上）、低压电工作业（20 人及以上）、起重证（含指挥）（5 人及以 上）、继电保护作业（4 人及以上）、电气试验作业（5 人及以上）、高处作业证 （含高处维护拆除、登高架设类别）（30 人及以上）、熔化焊接与热切割作业（2 人及以上）、压力容器操作证（1 人及以上）、叉车司机证（2 人及以上）、电梯 安全管理（1 人及以上）。

6.

D29-06 电力工程保太有色金属集团有限公司屋顶分布式光伏发电项目土建及安装工程

一、基本条件

（1）财务要求：经营状况良好（查询“信用中国）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良行 为记录。

（3）其他要求：应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控

序号

标段名称

资格要求

股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商 “黑名单”。

（4）不接受联合体投标。

二、专用资格条件

（1）资质要求：投标人具有电力工程施工总承包三级及以上资质，具有承装(修、试)电力设施许可 证四级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

（2）业绩要求：投标人近 5 年内完成至少 2 个类似光伏施工工程业绩，以提供 2018 年 10 月至今签 订的合同复印件为准（需提供相关证明材料，否则视为无效）。

（3）项目经理要求：具有二级建造师及以上和安全 B 证及以上资质证书。

7.

D29-07 置业公司赣州爱康光电一期2.4156MW屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包

一、基本条件

（1）财务要求：经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良行 为记录。

（3）其他要求：应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入司供应商 “黑名单”。

二、专用资格条件

序号

标段名称

资格要求

（1）资质要求：

A、工程设计电力行业新能源发电专业乙级及以上资质；

B、必须具有电力工程施工总承包叁级及以上资质；

C、取得安全生产许可证。

（2）施工业绩要求：

从 2018 年 10 月 31 日至今至少具有两项 3MWp 及以上的屋顶分布式光伏项目施工 业绩。

（3）设计业绩要求：

从 2018 年 10 月 31 日至今至少具有两项 3MWp 及以上的屋顶分布式光伏项目设计 业绩。

（4）项目经理的资格要求：

投标人项目经理必须具有二级建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证），具有类似工程管理经验并担任 1 个及以上 3MWp 及以上分布式光伏工程的项 目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本项目 与拟派项目经理的关联性文件等）。项目安全管理人员提供有效的安全资格证书。 （5）本项目为预招标，建设条件尚未完全落实，同时存在建设容量无法达到招标 工程量的风险，请投标人自行考虑风险。本项目江西公司投资决策后，承包人与发 包人合同签订生效。

8.

D29-08 江西

新能源广东

嘉元科技

4MW-8MW

h 储能项目

EPC

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良行 为记录。

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

序号

标段名称

资格要求

近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；未列入供应商 “黑名 单”。

二、专用资格条件

1．资质要求：

（1）投标资格要求：投标人须同时具有以下资质：

a.投标人具有工程设计电力行业乙级及以上资质，或工程设计电力行业（新能源发 电）专业乙级资质及以上资质；

b.投标人具有电力工程施工总承包二级及以上资质，且具有电力设施许可证书（承 装、承试）四级及以上资质；

（允许联合体投标）

2.业绩要求：

近五年内（2018 年 9 月 30 日至今至少有 1 个 10MWh 及以上电化学储能项目 EPC 或  PC 业绩；须提供业绩合同复印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。 3.项目经理的资格要求：投标方项目经理必须具有二级注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书  （B 证），具有类似工程管理经验并担任 1 个及以上 10MWh 及以上已投产电化学储 能项目施工的项目经理。（只作为评分因素，不作为资格否决条件）

4.设计负责人的资格要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：设计负责人须具有注册电气工程师（供配电）执业资格。

5.设计其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：各专业负责人需具备高级工程师资质。项目安全管理人员提供有效的安全资格证书。 6.施工负责人的资格要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：施工负责人须具有工程师及以上职称。

9.

D29-09 新昌电厂 600 万吨煤炭吞吐储运项目输煤廊道光伏部分 EPC 总承包

一、基本条件

（1）财务要求：

经营状况良好（查询“信用中国”）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：

未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失 信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何 合同被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不 良行为记录。

序号

标段名称

资格要求

（3）其他要求：

应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商 “黑名单”。

二、专用资格条件

（1）资质要求：投标人须具有并提供有效的工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级及以上等级  资质和电力工程施工总承包三级及以上等级资质证书，且同时具有有效的安全生产 许可证。

（2）业绩要求：投标方近五年内至少具有 2 个 2MWp 及以上光伏 EPC 的合同业绩。以提供 2018 年 11 月至今签订的合同复印件为准，复印件应包含上述要求的所有信息，否则视为 无效业绩。

（3）项目经理的资格要求：投标方拟派项目经理（项目负责人）须为投标人在职职工，具有二级注册建造师资 格（建筑工程或机电工程）且具有安全考核 B 证，以提供 2018 年 11 月至今（业绩 证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，及本项目与拟派项目经理 的关联性文件等），须担任过一个装机容量 2MW 及以上光伏电站工程施工项目的业 绩。

10.

D29-10 电力 工程吉安县 登龙乡光伏 一期发电项 目场区安装 及土建工程

一、基本条件

（1）财务要求：经营状况良好（查询“信用中国” ）网站未出现经营异 常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或 取消。

（2）信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同 被解除的情形。在公司无处置期内的供应商严重不良行 为记录。

（3）其他要求：应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控 股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例 如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在系统未 发生人身死亡事故；未列入供应商 “黑名单”。

（4）不接受联合体投标。

二、专用资格条件

1.资质要求：

（1）投标人具有电力工程施工总承包一级，具有承(装、修、试)电力设施许可证 二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：

投标人近 5 年内完成至少 2 个及以上 100MW 光伏施工工程及投产业绩，以提供 2018 年 10 月至今签订的合同复印件为准（需提供相关证明材料，否则视为无 效）。

3. 项目经理要求：

具有一级建造师和安全 B 证及以上资质证书。