国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年度第7批集中招标招标公告

1

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-01

01茶园电厂空预器高压机械水冲洗服务

茶园电厂空预器高压机械水冲洗服务项目，包含茶园电厂1、2号炉空预器高压机械水冲洗服务施工的全部设备材料和技术服务。工程量预估：空预器蓄热元件不吊出清洗每台炉各3次，共6次。具体以招标方实际需要为准。见第二卷第五章服务要求

服务期为合同签订后12个月。每次施工工期为接招标人通知48小时内投标人工作人员及工器具全部到场，7天内完成招标范围内的所有工作。

1000

2

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-02

02茶园电厂1、2号锅炉受热面配件采购

茶园电厂1、2号锅炉受热面配件集中采购：包含水冷壁管屏（Φ31.8×5.5min优化内螺纹管，5根/屏，每根管子节距49.8mm，每屏长2950mm）25000kg，屏过管夹1056套、高过管夹416套、高再管夹624套，高再吊挂装置156套等锅炉受热面配件的采购、运输、技术服务等。详见第二卷第五章发包人要求。

按招标方通知之日起30天之内运至买方生产现场。

1000

3

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-03

03茶园电厂1、2号炉非金属软连接更换

本项目包括非金属软连接供货、更换施工（含旧软连接拆除并转运至招标方指定位置）及售后服务等。预估工程量50件共752.6㎡。具体内容详见第二卷第五章发包人要求。

合同签订后30天内完成供货，施工工期为接招标方通知后3天内到达施工地点，单台炉施工工期为25天内完成。

1000

4

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-04

04茶园电厂1、2号炉受热面防磨喷涂、碳化硅敷设施工

本项目包含超音速电弧喷涂约872㎡（炉前、炉后燃尽风喷口下部至卫燃带上沿之间水冷壁管，折焰角弯头起点向上4m内水冷壁管，高过、屏过、高再区域受热面管），冷喷涂约300㎡（低再二级管组水平段沿烟气流向第三、四、五根管），碳化硅敷设约70㎡（扰流风帽下方和凝渣管与折焰角让管处、燃烧器拱上500mm区域）项目包括防磨喷涂和卫燃带施工的材料供货、现场施工、施工垃圾的清理及售后服务等，据实结算。详见第二卷第五章服务要求。

服务期：合同签订后24个月。施工工期：合同签订后，接招标人通知施工人员、工器具及材料72小时内进场，具备开工条件后，15天内完成单台机组施工并达到验收标准。

1000

5

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-05

05黔西电厂1-5号炉除尘器布袋喷吹清灰

黔西电厂1-5号炉除尘器布袋喷吹清灰项目，包含除尘器布袋喷吹清灰施工的全部设备材料和技术服务。工程量预估：每台炉各一次，共5次。其中1-4号炉除尘器布袋各6768条、5号炉除尘器布袋14904条。具体以招标方实际需要为准。具体内容及要求详见招标文件第五章要求。

服务期：合同签订后12个月。
施工工期：合同签订后，接招标人通知投标方施工人员、工器具48小时内进场。具备开工条件后，1-4号机组单台炉施工工期为8天，5号机组施工工期为16天。

1000

6

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-06

06黔西电厂1-5号炉空预器蓄热元件及5号炉低温省煤器冲洗

黔西电厂1-5号炉空预器蓄热元件及5号炉低温省煤器冲洗项目，包含黔西电厂1-5号炉共10台空预器、5号炉一级低温省煤器（共4列）、5号炉二级低温省煤器（共2列）高压水冲洗服务。工程量预估：空预器蓄热元件吊出清洗4次(其中300MW机组3次,660MW机组1次)，不吊出清洗8次(其中300MW机组6次,660MW机组2次),一级低温省煤器清洗2次；二级低温省煤器清洗2次，具体以招标方实际需要为准。详见招标文件第二卷第五章发包人要求。

服务期为合同签订后12个月。
每次施工工期为接招标方通知48小时内投标方工作人员及工器具全部到场，具体工期分别为：1、空预器蓄热元件不吊出冲洗5天/台炉；2、空预器抽热端蓄热元件冲洗15天/台炉；3、一级低温省煤器冲洗9天/台炉；4、二级低温省煤器冲洗7天/台炉；并经现场冷态验收合格。

1000

7

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-07

07茶园电厂1、2号锅炉本体受热面换管外委施工

茶园电厂1、2号锅炉本体受热面换管外委施工，包括锅炉水冷壁、屏过、高过、高再、低过、低再、炉外小管等区域换管（焊口数约7500个），水冷壁鳍片焊接（约3000m），以及屏过、高过、高再管夹，高再吊挂装置，水冷壁前墙阻尼器和中部混合集箱及其连通管道恒力弹簧吊架安装（含旧设备拆除），投标方负责项目实施所需的全部设备、机具及主要辅材（焊条、焊丝）等，招标方负责提供炉管、氧气乙炔氩气、脚手架搭设等。详见第二卷第五章发包人要求。

结合茶园电厂机组停运开展，投标方在接到通知后，应在3日内到达茶园电厂，完成相关交底工作，达到入场开展工作条件，并按茶园电厂要求工期完成。预计两台次，服务期36个月。

1000

8

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-08

08茶园电厂1、2号锅炉水冷壁止晃和中混箱及其连接管道膨胀受限改造

投标方负责茶园电厂1、2号锅炉水冷壁止晃和中混箱及其连接管道膨胀受限改造技术方案（含二次应力计算书和强度计算书）、施工方案制定及材料供货：包含锅炉前墙水冷壁新装阻尼器选型及其连接结构的设计及其设备供货；以及中部混合集箱及其连通管道恒力弹簧吊架（目前单台炉有36个恒力弹簧吊架和2个刚性吊架）设计选型及其设备供货、运输、指导安装调试及售后服务等。详见第二卷第五章。

1、合同签订后1origin之内，完成技术方案及施工方案，交至招标方；
2、合同签订后30日之内完成供货，

1000

9

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-09

09茶园电厂1、2号炉锅炉辅机设备检修服务

茶园电厂1、2号炉锅炉辅机设备检修服务，投标人自行提供工器具、劳动保护用品、办公用品等；检修所需备品由招标人提供。详见招标文件第二卷第五章发包人要求。

服务期：合同签订后12个月。
工期要求：合同签订后，现场施工人员接招标方通知72小时内进场。

1000

10

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-10

10黔西电厂2022年度1、4、5机组（A、B)等级检修脚手架搭设及保温修理

黔西电厂1、4机组B修及5号机组A修脚手架搭设、拆除及保温修理，采用包工不包料方式；其中招标方负责脚手架材料以及保温、铝皮的材料供应；其余生产所需要工器具全部由投标方提供；劳保用品及安全防护由投标方自备并按甲方要求统一。1、4号机组B修现场常驻工作人员不少于25人（其中架子搭拆人员18人，保温修理人员7人）；5号机组A修现场常驻工作人员不少于30人（其中架子搭拆人员20人，保温修理人员10人）。投标方应根据现场工作量做相应增加，以满足A、B修工程进度。（具体工程量见招标文件技术部分）

合同签订后至2022年度12月31日。

1000

11

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-11

11黔西电厂1-5号炉风烟系统清灰

本次招标范围为：黔西电厂300MW、660MW机组等级检修期间锅炉本体及风烟系统内部积灰清理，单台机组清灰约400m³，预计等级检修5次，预估清灰量2000m³（清理的积灰运至灰场，路程约4km），具体清灰区域如下：
1.锅炉受热面：折焰角斜坡、过再热器管排、省煤器管排、水冷壁管等部位；
2.省煤器出口烟道；
3.脱硝催系统：脱硝入口水平烟道与均流孔板和催化剂；
4.脱硝出口至空预器热端烟道，空预器出口至电除尘器入口烟道；
5.一、二、三次风箱内部。
详见招标文件第二卷第五章要求。

服务期：合同签订后12个月。
施工工期：合同签订后，接招标人通知施工人员、工器具48小时内进场，具备开工条件单台机组施工工期不大于10天。

1000

12

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-12

12茶园电厂1号发电机检查及缺陷处理

一、茶园电厂1号发电机抽出发电机转子后，组织有相关工作经验的专业人员彻底检查并处理该发电机的缺陷。
二、发电机专项检查及处理
三、投标人提供缺陷处理所需工器具、设备及耗材。
四、投标人须派遣6人及以上专业技术人员到场开展发电机检查及缺陷处理。
内容详见“第二卷，第五章”

接到招标人通知20天内完成该发电机缺陷检查和缺陷处理，并通过相关的发电机修中和修后试验。

1000

13

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-13

13黔西电厂1、4号机发电机出口电压互感器采购

黔西电厂1、4号机发电机出口电压互感器采购（12套），包括：设计、生产、供货、运输、指导安装，最终交付投运并提供售后服务等。具体内容及要求详见招标文件第二卷第五章供货要求。

合同签订后90天内。

1000

14

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-14

14黔西电厂1、4号机UPS系统换型改造

黔西电厂1、4号机UPS系统换型改造【含UPS主机屏4面(每台机采用两台主机输出并联运行方式）、旁路屏2面、馈线屏2面、连接线缆以及与监控系统的通讯功能和连接设备等】：包含设计、供货、运输、储存、安装（含旧装置拆除、新装置安装）、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容及要求详见招标文件第二卷第五章发包人要求。

合同签订后2个月内完成供货，施工工期为接招标方通知后10天/台机组。

1000

15

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-15

15黔西电厂1、4号机凝泵电机高压变频器改造换型

黔西电厂1、4号机2台凝泵变频器的36个功率模块全部进行换型改造（在原柜体内更换内部所有元器件）；变频器控制系统升级改造（改造需保留移相变压器、电源开关、冷却系统、风机及屏柜本体，不得造成原变频器及相关系统的结构、尺寸及原有屏柜布置方式、数量、尺寸的改变）等，包含设计、供货、运输、储存、安装（含原设备拆除）、调试、培训、验收、试运行及售后服务，具体内容及要求详见招标文件第二卷第五章发包人要求。

合同签订后2个月内完成供货，施工工期为接招标方通知后7天/台机组。

1000

16

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-16

16黔西电厂1、4号机组直流屏及高频开关电源装置改造

黔西电厂1、4号机直流屏及高频开关电源装置改造，包括项目的设计、制造、供货（包括充电/浮充电装置及安装屏柜、交流电源进线切换设备及屏柜、直流联络屏柜、蓄电池巡检仪、直流监控后台屏及设备、动力及控制电缆、直流分屏以及其他涉及此次改造所需的材料等）、运输、储存、安装及新设备投运前的性能试验、验收、试运行及工程移交后的售后服务等。其中直流主屏及绝缘监测装置利旧。具体要求及内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。

合同签订后2个月内完成供货，施工工期为接招标方通知后10天/台机组。

1000

17

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-17

17茶园电厂1号机前置过滤器滤芯升级改造

茶园电厂1号机前置过滤器滤芯451只的供给、安装、调试

合同生效后，按买方书面通知之日起 30天之内运至买方生产现场。

1000

18

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-18

18茶园电厂1号机组主汽轮机汽封改造

茶园电厂1号机组主汽轮机高压缸叶顶汽封片约42齿、中压缸叶顶汽封片约30齿、及高中压缸之间过桥汽封约6圈的供货、更换、调整。详见第二卷第五章。

本项目计划于2022年4月进行，工期要求不超过20天。甲方在具备开工条件前3天通知乙方进场，汽封更换、调整工作进度须满足甲方机组大修网络图的要求。

1000

19

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-19

19茶园电厂1号机组汽动给水泵芯包检修

茶园电厂1号机组汽动给水泵芯包解体检修。详见第二卷。

本项目计划于2022年4月进行，合同签订后，芯包拆出装车离开甲方厂房后20天完成芯包检修，并运回到甲方厂房内。

1000

20

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-20

20黔北电厂1号汽轮机汽封改造

黔北电厂1号汽轮机汽封改造，工程涵盖高中低压轴封、隔板汽封、叶顶汽封、高中压间汽封等整机汽封改造。包括设备的设计、制造、运输和安装、调试及工程移交后的售后服务等。具体内容详见本招标文件第二卷。

汽机揭缸完毕后30天内完成全部改造、调整工作。

1000

21

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-21

21黔北电厂2022-2024年度食堂食材加工服务

投标人负责黔北电厂职工约450人食材加工服务，重大节日及春节的食材加工服务、全年合计约1.7万（早、中、晚）餐培训接待食材加工服务，需要厨师长兼项目经理（1名）、副厨师（4名）、服务员组长（2名）、服务员（不低于16名）。培训及特殊时刻根据工作量需临时增加1-4名服务员，本项目食材加工场地、水、电、食材加工设备，食料、送餐车辆均由招标人负责提供。食材加工设备及送餐车辆出现问题由招标人自行请人维修（无人为损坏情况下，费用由招标人负责）。内容详见第二卷第五章。

合同签订后的36个月

1000

22

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-22

22黔西电厂1-4号炉炉管泄漏系统升级改造

本次招标范围为：黔西电厂1-4号炉炉管泄漏系统升级改造（4套炉管泄漏监测装置及96个测量探头等）。包括设计、供货、运输、安装（含原设备拆除及转运）、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容及要求详见招标文件第五章“发包人要求”。

合同签订后接招标方通知后40天完成供货，施工工期20天/台炉。

1000

23

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-23

23黔西电厂1、3、4号机组煤粉风速测量装置换型改造

本次招标范围为：黔西电厂1、3、4号炉煤粉风速测量装置（48套）换型改造，包含设计、供货、运输、储存、安装（含旧风速测量装置拆除转运、新风速测量装置的安装）、调试、培训、验收、试运行及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。

合同签订后60天内设备供货到施工现场；安装施工时间为接招标方通知后每台锅炉20天内完成所有改造工作。

1000

24

CPCEC-HD-GZJY-2022-7-24

24黔西电厂3、4号炉脱硫净烟气风量装置改造

招标范围：黔西电厂3、4号机脱硫净烟气风量装置改造工程，合计2套矩阵式烟气流量测量装置。包含设计、供货、运输、储存、安装（含旧设备的拆除及新设备的安装）、调试、培训、验收及售后服务等。整个改造过程中新增电缆、设备接口、安装、调试等所产生的一切费用由投标方负责（含材料费、调试费、施工安装费、土建费、防火封堵、环保验收费等）。具体内容及要求详见招标文件第五章“发包人要求”。

合同签订后40天内设备供货到施工现场；安装施工时间为接招标方通知后每台机组15天内完成所有改造工作。

1000

1

01茶园电厂空预器高压机械水冲洗服务

（1）基本资质要求：
1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。本次招标不接受代理人投标，不允许分包，不得转包；
2.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录的厂家。
3.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
4.经营状况良好；
5.投标人近三年内，所履行的合同没有受到行政主管部门的通报批评、处罚；无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止；或重大产品质量或安全事故而被起诉并败诉的事件发生；
6.投标人最近两年内没有发生承担同等责任或主要责任的一般及以上人身、设备和质量事故。本项目投标人代表、拟设的项目经理及管理人员必须是投标人正式员工，在投标文件中应出具能证明与投标人真实雇佣关系的证明文件，禁止挂靠资质和转包、分包业务。
7. 投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。（3）若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

2

02茶园电厂1、2号锅炉受热面配件采购

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．设备制造单位具有完善的质量管理体系认证证书。
3．经营状况良好。
4．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

3

03茶园电厂1、2号炉非金属软连接更换

一、基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．设备制造单位具有完善的质量管理体系认证证书。
3.本项目不接受联合体投标。接受生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件。
4．经营状况良好。
5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。7．施工部分允许分包，不允许转包。
8．投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、荣誉证书、近18个月无重大及以上安全事故或人身伤亡事故和重大及以上质量事故情况的声明函等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。
9.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
10.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

4

04茶园电厂1、2号炉受热面防磨喷涂、碳化硅敷设施工

（1）基本资质要求：
1.投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2.经营状况良好。
3.投标人具有完善的质量管理体系认证证书。
4.本次招标不接受联合体投标,接受代理人投标，不允许分包，不允许转包。
5.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
7.投标人近三年内，所履行的合同没有受到行政主管部门的通报批评、处罚；无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止；或重大产品质量或安全事故而被起诉并败诉的事件发生；
8.信誉要求:投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，或未被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
9.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

5

05黔西电厂1-5号炉除尘器布袋喷吹清灰

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．具有良好的银行资信和商业信誉，经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．不允许分包；不允许转包。
6.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

6

06黔西电厂1-5号炉空预器蓄热元件及5号炉低温省煤器冲洗

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．不允许分包；不允许转包。
6、信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7、若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

7

07茶园电厂1、2号锅炉本体受热面换管外委施工

（1）基本资格要求：
1.投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2.经营状况良好。
3.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。5.施工部分不允许分包，不允许转包。
6.信誉要求:投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，或未被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

8

08茶园电厂1、2号锅炉水冷壁止晃和中混箱及其连接管道膨胀受限改造

（1）基本资格要求：
1.投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2.投标人具有完善的质量管理体系认证证书。
3.经营状况良好。
4.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6.施工部分不允许分包，不允许转包。
7.信誉要求:投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，或未被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
8.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

9

09茶园电厂1、2号炉锅炉辅机设备检修服务

（1）基本资质要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．不接受联合体投标，不接受分包、不允许转包。
6．信誉要求:投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，或未被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

10

10黔西电厂2022年度1、4、5机组（A、B)等级检修脚手架搭设及保温修理

（1）基本资质要求：
1、投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。本次招标不接受代理人投标，不允许分包，不允许转包。
2、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录的厂家。
3、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4、经营状况良好。
5、投标人不得存在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单情形。
6.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

11

11黔西电厂1-5号炉风烟系统清灰

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．不允许分包；不允许转包。
6.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

12

12茶园电厂1号发电机检查及缺陷处理

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．不接受联合体投标，不接受分包、不允许转包。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
4. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．经营状况良好。
6.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

13

13黔西电厂1、4号机发电机出口电压互感器采购

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．电压互感器制造单位具有完善的质量管理体系。
3．经营状况良好。
4．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6．接受中间代理机构的投标。如中间代理机构投标，代理商投标必须提供电压互感器生产厂家的授权代理资格证明文件以及售后服务承诺函等材料。
7．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
8.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

14

14黔西电厂1、4号机UPS系统换型改造

基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2. 设备生产商具有完善的质量管理体系。
3. 接受UPS主机生产厂家直接投标或其代理商投标，代理商必须提供UPS主机厂家的授权代理资格证明文件以及售后服务承诺函等材料。
4. 安装施工部分允许分包；不允许转包。投标人若分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。
5．经营状况良好。
6．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
7．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
8. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
9.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

15

15黔西电厂1、4号机凝泵电机高压变频器改造换型

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2. 变频器生产厂家具有完善的质量保证体系。
3．经营状况良好。
4．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6、不接受联合体投标。接受变频器生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供变频器生产厂家的授权代理资格证明文件以及售后服务承诺函等材料。
7、安装调试部分允许分包；不允许转包。投标人若分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。
8.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
9.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

16

16黔西电厂1、4号机组直流屏及高频开关电源装置改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2.直流充电装置生产厂家具有完善的质量保证体系。
3．经营状况良好。
4．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6、不接受联合体投标。接受直流充电装置生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供直流充电装置生产厂家的授权代理资格证明文件以及售后服务承诺函等材料。
7、安装调试部分允许分包；不允许转包。投标人若分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括资质证书、业绩等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。
8.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
9.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

17

17茶园电厂1号机前置过滤器滤芯升级改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．设备制造单位具有完善的质量管理体系，必须持有ISO9001质量管理体系认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。
3．经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．国内生产厂家直接供货的设备，不接受中间代理机构的投标。如中间代理机构投标，需提供生产厂家不直接供货证明或生产厂家授权代理资格证明资料。
6．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

18

18茶园电厂1号机组主汽轮机汽封改造

（1）基本资质要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．本次招标不接受联合体投标，不允许分包，不得转包。
6．信誉要求（投标人不得存在下列情形之一）：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

19

19茶园电厂1号机组汽动给水泵芯包检修

（1）基本资质要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．本次招标接受代理人投标，不允许分包，不得转包。
6．信誉要求（投标人不得存在下列情形之一）：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

20

20黔北电厂1号汽轮机汽封改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．投标人具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。
3．投标人若为经销商，需提供生产厂家出具的授权经销证明文件，且生产厂家应具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。
4．经营状况良好。
5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
6．近3年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
7．施工部分允许分包；不允许转包。
8．投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、荣誉证书、近18个月内未发生过较大及以上安全生产事故和重大及以上质量事故情况的声明函等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。
9. 信誉要求（投标人不得存在下列情形之一）：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
10.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

21

21黔北电厂2022-2024年度食堂食材加工服务

一、基本资质要求：
1、投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。本次招标不接受代理人投标，不允许分包，不得转包。
2、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录的厂家。
3、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4、经营状况良好。
5、参加投标的单位在近18个月内不得存在较大及以上人身伤害安全事故，不得存在安全生产领域联合惩戒失信行为，不得列入集团公司、贵州金元承包商安全管理“黑名单”。
7、投标人不得存在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单情形。
8.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

22

22黔西电厂1-4号炉炉管泄漏系统升级改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．炉管泄漏系统生产厂家具有完善的质量保证体系。
3.不接受联合体投标。接受炉管泄漏系统生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供炉管泄漏系统生产厂家的授权代理资格证明文件。
4．经营状况良好。
5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
7．施工部分允许分包；不允许转包。
8．投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、荣誉证书等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。
9.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。10.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

23

23黔西电厂1、3、4号机组煤粉风速测量装置换型改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．煤粉风速测量装置生产厂家具有完善的质量保证体系。
3.不接受联合体投标。接受煤粉风速测量装置生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供煤粉风速测量装置生产厂家的授权代理资格证明文件。
4．经营状况良好。
5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
7．施工部分允许分包；不允许转包。
8．投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、荣誉证书等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。
9.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
10.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

24

24黔西电厂3、4号炉脱硫净烟气风量装置改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．烟气流量测量装置的生产厂家具有完善的质量保证体系。
3.不接受联合体投标。接受烟气流量测量装置生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供烟气流量测量装置生产厂家的授权代理资格证明文件。
4．经营状况良好。5．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
6．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
7．施工部分允许分包；不允许转包。
8．投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、荣誉证书等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。
9.信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
10.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP