基于 BIPV 的光储充一体化项目一期建设工程 （三次）招标公告
1 . 招标条件
本招标项目为广东雷州发电有限责任公司基于 BIPV 的光储充一体化项目一期 建设工程项目 ，建设资金来自企业自筹 ， 出资人及出资比例为雷州发电有限责任公司 100% 。 项目已具备招标条件 ，现对 该项目基于 BIPV 的光储充一体化项目一期建设工程进行公开招标 。
2 . 项目概况与招标范围
2 . 1 项目地点 ： 广东 省 湛江市 市 雷州市 县（区）乌石镇 。
2 .2 机组容量 ：2×1000MW 。
2 . 3 计划工期 ：6 个月 ，具体开始时间以招标人书面通知为准 。
2 .4 招标范围 ：
本标段包括两部分 ：光储充一体化工程和班组样板间工程 。
投标方应完全承担光伏建筑一体化系统 、光伏车棚系统 、电动汽车充电桩系统 、储能系 统 、微电网系统 、 电气配电系统范围内的设计 、设备供货及土建施工 、设备安装 、调试 、试 验及检查 、试运行 、考核验收 、消缺 、培训和最终交付生产及性能测试验收等全部工作 。
其他详见第六章技术标准和要求 。
3 . 投标人的资格要求
3 . 1 投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人 。投标人须具有电力工程施工总 承包壹级及以上资质（提供资质证明文件） 。
3 . 2 投标人需具有良好的资信和商业信誉 ，没有出现法定解散事由或者处于歇业 、破产 状态 ，且资产未被重组 、接管和冻结 。
3 . 3 具有有效的安全生产许可证 （提供资质证明文件） 。
3 . 4 业绩要求 ：具有近五年（2016 年 7 月至 2021 年 6 月）光伏发电工程 EPC 施工的业 绩（需提供合同或用户反馈意见或质量回访记录复印件 、联系人及联系方式等） 。
3 . 5 否决项包括供应商的以下情形 ：
3 . 5 . 1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单 、停止采购和停止授 标名单的）；
3 . 5 . 2 对于施工和服务采购 ，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩戒 “黑名单”或安全生产不良记录 “黑名单”的（查询网址为 ：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/） ；
3 . 5 . 3 采购的同类施工 、设备物资以及服务等 ，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的 ， 责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3 . 5 .4 被法院列为失信被执行人（查询网址为 ：http://zxgk . court . gov . cn/shixin/） 或终结本次执行案件的被执行人 （查询网址为 ：http://zxgk . court . gov . cn/zhongben/） ， 且未被撤销的；
3 . 5 . 5 在信用中国官网（查询网址 ：https://www . creditchina . gov . cn/）被列入失信 惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3 . 5 . 6 供应商 、供应商的法定代表人 、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/） 被列入黑名单的， 或者被列入失信联合惩戒名单的， 或者在企业诚信中有不良记录的 ，或者在个人诚信有不良记录的；
3 . 5 . 7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址 ：http://www . gsxt . gov . cn/）被列入 严重违法失信企业名单的；
3 . 5 . 8 财务账户以及主要资产被冻结 、查封的(查询网址 ：
http://wenshu.court.gov.cn/)；
3 . 5 . 9 无国家或行业协会强制要求的生产 、施工 、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件 ，仅供参考 ，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3 . 5 . 10 为他人提供担保的 ，且担保金额超过净资产总额的 （查询网址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网） ；
3 . 5 . 11 被法院列为被执行人（查询网址 ：http://zxgk . court . gov . cn/zhixing/），且
不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址 ： http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/） ， 招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供 已经履行完毕相应生效判决确定的义务的 。 ）
3 . 5 . 12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3 . 5 . 13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形 。
3 . 6 本次招标不接受联合体投标 。法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得 同时投标；母公司 、全资子公司及其控股公司不得同时投标 ，与招标人存在利害关系可能影 响招标公正性的法人 、其他组织 ，不得参加本次投标；单位负责人为同一人或者存在控股 、 管理关系的不同单位 ，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一招标项目的投标 。
4 . 招标文件的获取
4 . 1 获取方式 ：登录电子商务平台，凭 企业 CA 证书电子钥匙申购招标文件并办理后续投标事宜。
4 .2 招标文件发售时间 ：2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 8 日 17 ：00 。
本招标项目为广东雷州发电有限责任公司基于 BIPV 的光储充一体化项目一期 建设工程项目 ，建设资金来自企业自筹 ， 出资人及出资比例为雷州发电有限责任公司 100% 。 项目已具备招标条件 ，现对 该项目基于 BIPV 的光储充一体化项目一期建设工程进行公开招标 。
2 . 项目概况与招标范围
2 . 1 项目地点 ： 广东 省 湛江市 市 雷州市 县（区）乌石镇 。
2 .2 机组容量 ：2×1000MW 。
2 . 3 计划工期 ：6 个月 ，具体开始时间以招标人书面通知为准 。
2 .4 招标范围 ：
本标段包括两部分 ：光储充一体化工程和班组样板间工程 。
投标方应完全承担光伏建筑一体化系统 、光伏车棚系统 、电动汽车充电桩系统 、储能系 统 、微电网系统 、 电气配电系统范围内的设计 、设备供货及土建施工 、设备安装 、调试 、试 验及检查 、试运行 、考核验收 、消缺 、培训和最终交付生产及性能测试验收等全部工作 。
其他详见第六章技术标准和要求 。
3 . 投标人的资格要求
3 . 1 投标人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人 。投标人须具有电力工程施工总 承包壹级及以上资质（提供资质证明文件） 。
3 . 2 投标人需具有良好的资信和商业信誉 ，没有出现法定解散事由或者处于歇业 、破产 状态 ，且资产未被重组 、接管和冻结 。
3 . 3 具有有效的安全生产许可证 （提供资质证明文件） 。
3 . 4 业绩要求 ：具有近五年（2016 年 7 月至 2021 年 6 月）光伏发电工程 EPC 施工的业 绩（需提供合同或用户反馈意见或质量回访记录复印件 、联系人及联系方式等） 。
3 . 5 否决项包括供应商的以下情形 ：
3 . 5 . 1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单 、停止采购和停止授 标名单的）；
3 . 5 . 2 对于施工和服务采购 ，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩戒 “黑名单”或安全生产不良记录 “黑名单”的（查询网址为 ：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/） ；
3 . 5 . 3 采购的同类施工 、设备物资以及服务等 ，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的 ， 责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3 . 5 .4 被法院列为失信被执行人（查询网址为 ：http://zxgk . court . gov . cn/shixin/） 或终结本次执行案件的被执行人 （查询网址为 ：http://zxgk . court . gov . cn/zhongben/） ， 且未被撤销的；
3 . 5 . 5 在信用中国官网（查询网址 ：https://www . creditchina . gov . cn/）被列入失信 惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3 . 5 . 6 供应商 、供应商的法定代表人 、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/） 被列入黑名单的， 或者被列入失信联合惩戒名单的， 或者在企业诚信中有不良记录的 ，或者在个人诚信有不良记录的；
3 . 5 . 7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址 ：http://www . gsxt . gov . cn/）被列入 严重违法失信企业名单的；
3 . 5 . 8 财务账户以及主要资产被冻结 、查封的(查询网址 ：
http://wenshu.court.gov.cn/)；
3 . 5 . 9 无国家或行业协会强制要求的生产 、施工 、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件 ，仅供参考 ，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3 . 5 . 10 为他人提供担保的 ，且担保金额超过净资产总额的 （查询网址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网） ；
3 . 5 . 11 被法院列为被执行人（查询网址 ：http://zxgk . court . gov . cn/zhixing/），且
不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址 ： http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/） ， 招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供 已经履行完毕相应生效判决确定的义务的 。 ）
3 . 5 . 12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3 . 5 . 13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形 。
3 . 6 本次招标不接受联合体投标 。法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得 同时投标；母公司 、全资子公司及其控股公司不得同时投标 ，与招标人存在利害关系可能影 响招标公正性的法人 、其他组织 ，不得参加本次投标；单位负责人为同一人或者存在控股 、 管理关系的不同单位 ，不得参加同一标段的投标或者未划分标段的同一招标项目的投标 。
4 . 招标文件的获取
4 . 1 获取方式 ：登录电子商务平台，凭 企业 CA 证书电子钥匙申购招标文件并办理后续投标事宜。
4 .2 招标文件发售时间 ：2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 8 日 17 ：00 。
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告
联系人：马工
咨询电话：010-51957412
手 机： 18701298819， ;
邮 箱： 1051008819@qq.com
电力公众微信号:18701298819
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌。
