1.招标条件
招标人：内蒙古能源有限公司
项目业主：详见招标范围
立项情况：已立项
项目资金来源：自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目地点：内蒙古
项目整体进度：见招标范围
3.招标范围
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
01 |
|
D19-3 霍煤鸿骏 铝电公司阳极 铝导杆采购 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
规格 180mm*200mm*2148mm 规格 145mm*145mm*2508mm |
500 吨 290 吨 |
以甲方通知发货 为准 ，收到发货通 知后 30 日内到 货。 |
1000 |
|
02 |
|
D19-4 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司炭 素系统环境影 响后评价服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
根据《建设项目环境影响后评价管理办法》要求， 编制炭素系统环境影响后评价报告，取得专家评审 意见以及环保主管部门备案文件。 |
合同签订后 1 年 （365 日历天） 。 |
1000 |
|
|
03 |
|
D19-5 霍煤鸿骏 铝电公司 300KA 电解系列购置 电解槽应急母 线跨接装置 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
首槽应急跨接装置 1 套 中间槽应急跨接装置 2 套 末槽应急跨接装置 1 套 |
合同签订生效后 ， 以甲方通知为准 180 日内到货 |
1000 |
|
|
04 |
|
D19-6 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司更 新阳极拖车采 购 |
霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司 |
阳极拖车 2 台 |
合同签订生效后 90 日内到货。 |
1000 |
|
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
05 |
|
D19-7 霍煤鸿骏 铝电公司300kA 系列多功能机 组维修 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
电解一分厂一、二厂房 300kA 系列多功能机组维修 合计 11 台 |
服务期限： 150 日历天 |
1000 |
|
06 |
|
D19-8 霍煤鸿骏 铝电公司 300kA 、350kA 系列屋顶通风 器大修 |
霍煤鸿骏 铝电公司 |
300kA 系列一 、二厂房 129#至 142#电解槽上方屋顶 通风器大修，数量：300kA 系列 191 米； 350kA 系列三 、四厂房 125#至 138#电解槽上方屋顶 通风器大修 数量：350kA 系列 192 米。 |
服务期限： 120 日历天 |
1000 |
|
07 |
|
D19-9 霍煤鸿骏 铝电公司300kA 电解系列厂房 轨道维修 |
霍煤鸿骏 铝电公司 |
300kA 电解系列厂房轨道维修 数量：1956 米。 |
服务期限： 150 日历天 |
1000 |
|
8 |
|
D19-10 霍煤鸿 骏铝电公司办 公区域无线网 扩容 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
在原有建设的基础上通过购置无线网相关设 备 、 材料对办公区域进行无线网扩容 ， 并完善 外网安全建设 。 |
合同签订生效后 90 日内到货并完 成安装调试工作 。 |
1000 |
|
9 |
|
D19-11 霍煤鸿 骏铝电公司油 水混合物等危 险废物处置服 务 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
2022 年委托合规处置危险废物：油水混合物 300 吨 、 废电捕焦油 1000 吨 、废弃化学品 （毒害类）1.5 吨 、 石棉废物 9 吨。 |
合同签订生效后 ， |
1000 |
|
至合同条款履约 |
||||||
|
|
||||||
|
10 |
|
D19-12 霍煤鸿 骏铝电公司厂 区围墙维修及 阳极组装及循 环水 （新）环境 治理工程 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
项目名称：公司厂区围墙维修及阳极组装及循环水 （新）环境治理工程 项目编码：3600132022W006 、3600132021W011 1.主要招标范围 ①公司厂区围墙维修工程主要维修内容：西围墙观 礼台约 648 米 ，铝水交易平台至铁路围墙约 530 米 ， 围墙高度 4 米，挡水墙高度 1.5 米； 从新砌筑的围 墙整体粉刷；围墙上部安装带刺钢丝网；围墙及挡 水墙预留监控摄像头基座 30 处（每处基座可安装 两台摄像头），具体详见施工图纸附件。 ②公司阳极组装及循环水 （新）环境治理工程主要 维修内容：通风及采暖系统改造；车间电气照明系 统改造；增加压缩空气管道；厂房地面改造（含地 面下各种设备基础、管线等）；门、窗改造更换； 中频炉电容器室 、控制室改造成员工休息室 、办公 室 、卫生间及配套设施 （包括室内采暖 、照明 、地 面、墙面、门窗、给排水系统）厂房钢结构防腐； |
工期：180日历 天 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期 ，因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工。 |
1000 |
完毕。
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
|
|
|
厂房涂料粉刷；厂房目视化标准建设；根据消防要 求，增加消防配套设施、应急照明、逃生指示等； 具体详见施工图纸附件。 2.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮 动） ，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干 。 在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸和 方案要求充分考虑可能出现的各种情况，综合考虑 各种措施和费用，对照图纸和方案核对工程量，如 发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标 文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书 面提出 ，招标人经核定后予以澄清 ，否则视同确认 。 |
|
|
|
11 |
|
D19-13 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 厂外供热锅炉 拆除服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
该项目主要是拆除霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公 司供热锅炉房室内 7 台锅炉及附属设备，其中 SHW4.2-0.7/95/70-AI/H 锅炉 4 台，SHW4.2- 1.0/115/70锅炉 3 台；钢烟囱φ1500 ，L=30 米 ，2 根 。 保留循环系统、配电操作系统及房屋，锅炉拆除后 联通循环及补水系统。 |
计划工期：70 日 历天 注：具体开工时间 以实际开工日期 为准。施工期间 ， 如发包人原因造 成的工期延误 ，或 冬歇期（冬歇期预 计 12 月 1 日至次 年 3 月 31 日，根 据天气情况确 定） ，不计入总工 期内。 |
1000 |
|
12 |
|
D19-14 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 扎铝变整流柜 大修 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
对内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司动力分厂扎铝 变 7 套（14 台）整流柜进行大修 。拆除现场原有整 流柜，将原有的 5000V 3 英寸整流二极管更换为 6000V 4 英寸整流二极管 ，并配置整流元件预压紧机 构；对整流柜整流回路快熔、保护回路电容进行静 态测量，对不符合相应技术标准的进行更换；将整 流柜的主体绝缘隔板更换为整张绝缘隔板；循环水 管、隔离变送器、信号采样装置及过电压吸收装置 内快熔、电阻全部进行更换；对水冷母线及水冷散 热器进行返厂维修。维修完毕后将货物交至甲方生 产现场并进行安装调试。 |
服务期限： 210 日历天 |
1000 |
|
13 |
|
D19-15 霍煤鸿 骏铝电公司东 门卫改造 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
重建上下二层砖混结构门卫,拆除并更换道闸 、门禁 系统，重新布局安装监控等，详见施工图纸。 |
计划工期：180 日 历天 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期 。因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工 ，施工期间 ，如 发包人原因造成 的工期延误 ，或冬 歇期（冬歇期预计 12 月 1 日至次年 3 月 31 日，根据 天气情况确定） ， 不计入总工期内 。 |
1000 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
14 |
|
D19-16 霍煤鸿 骏铝电公司废 铁 （重废）销售 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
1.销售废铁 （重废）3100 吨 ，由电解技改报废产生 的槽钢 、钢板 、角钢等焊接件--电解槽上部结构（不包 含 溜 槽 ） 及 槽 壳 。 基 础 价 格 执 行 废 钢 资 讯 网 （www.feigang.net） 辽宁沈阳地区重废月平均价 格(上月 24 日至本月 23 日)。 2.月度结算价格=出库当月废钢资讯网辽宁沈阳地 区重废月平均价格(上月 24 日至本月 23 日)+浮动价 格，结算数量以业主单位出具的检斤单数量为准。 |
业主单位产出废 铁（重废）约 3100 吨（溢短装允许±5% ，以甲方实际过 磅数量为准） ，具 体以实物为准 ，中 标单位负责装车 ， 到甲方贮存场所 自提 。已产生废铁 （重废）约 880 吨，合同生效后 ， 中标单位负责 60 日内将现有废铁 （重废）运出；后 续产生的废铁（重 废） ，业主单位通 知出货时间 ，中标 单位负责 15 日内 运出。 |
1000 |
|
15 |
|
D19-17 霍煤鸿 骏铝电公司 2022 年建构筑 物及标杆班组 建设等维修工 程 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
项目名称：公司 2022 年建构筑物及标杆班组建设 等维修工程 注： 1.主要招标范围：
按照 15 个建构筑物维修方案对门窗 、地面 、墙体 、 涂料 、雨蓬和屋面防水等部位进行维修 。详见第六 章施工方案内容。 2.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮 动） ，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干 。 在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工方案要 求充分考虑可能出现的各种情况，综合考虑各种措 施和费用，对照方案核对工程量，如发现工程量清 单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、 修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标 人经核定后予以澄清，否则视同确认。 |
工期：427日历天 （含冬休期： 当 年 12 月份至次年 3 月份） 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期 。因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工。 |
1000 |
|
16 |
|
D19-18 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 2022 年建构筑 物及标杆班组 建设等维修工 程 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
项目名称：分公司 2022 年建构筑物及标杆班组建 设等维修工程 注： 1.主要招标范围： 按照 12 个建构筑物维修方案对门窗 、地面 、墙体 、 涂料 、雨蓬和屋面防水等部位进行维修 。详见第六 章施工方案内容。 2.本次招标采用固定总价报价方式，投标人中标后 对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳 定进行的前提下，按施工方案要求充分考虑可能出 现的各种情况，综合考虑各种措施和费用，对照方 案核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项 的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定 时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄 清，否则视同确认。 |
工期：427日历天 （含冬休期： 当 年 12 月份至次年 3 月份） 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期 。因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工。 |
1000 |
4
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
17 |
|
D19-19 霍煤鸿 骏铝电公司残 极压脱机维修 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司阳极组装分厂残 极压脱机大臂（2 套） 、小臂（2 套） 、中间支撑钢 臂（1套）、刀具架（1套）、销轴压盖（2 套） 、 销轴（6 根）、铜套（6 个）、配套螺栓（80 个） 进行测绘、制作、更换、调试。 |
服务期限：总工期 180 天 。合同签订 后 120 日内维修 所需材料运抵施 工现场 ，并完成开 工手续办理，60 日内完成全部维 修工作 ，如遇特殊 情况经招标方同 意后，工期顺延 。 |
1000 |
|
18 |
|
D19-20 霍煤鸿 骏铝电公司净 化分厂贮仓配 电柜维修 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
对净化分厂 1-4 净化贮仓原有 16 台配电柜拆除 ，整 合更换为 7 台配电柜，满足现场使用需求。 |
合同签订后 120 天内完工（60 天 内备件、材料到 货 ，并完成开工手 续办理） 。如遇特 殊情况 ，经招标方 批准工期顺延。 |
1000 |
|
19 |
|
D19-21 霍煤鸿 骏铝电公司视 频制作服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
霍煤鸿骏铝电公司2022 年视频制作服务， 主要内 容为霍煤鸿骏铝电公司 2021 年安全环保、职业健 康、生产经营、党建宣传等方面工作的视频制作 ， 制作过程包括素材的采集拍摄 、合成制作等 ，具体 制作内容由霍煤鸿骏铝电公司策划发起 ，参与报价 的单位以单价形式进行报价 ，即制作视频每分钟的 金额，制作 3D 动画的每分钟金额等， 视频制作的 总价以 2022 年实际发生的视频制作服务内容为准 。 |
服务期限：合同签 订后 1 年（365 日 历天）。 |
1000 |
|
20 |
|
D19-22 霍煤鸿 骏铝电公司废 除尘器布袋处 置 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
委托合规处置电解烟气干法净化系统、炭素焙烧净 化系统更换产生 350 吨废除尘器布袋。 |
合同签订生效后 ， |
1000 |
|
至合同条款履约 |
||||||
|
|
注：以上为参考参数和数量 ,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3 ．投标人资格要求
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
01 |
|
D19-3 霍煤鸿骏 铝电公司阳极 铝导杆采购 |
（1）通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； （2）专项要求 1)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有电解铝用阳极导杆或 铝制加工件销售合同业绩 1 个及以上（提供合同复印件及联系方式以备查询）； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
02 |
|
D19-4 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司炭 素系统环境影 响后评价服务 |
（1）通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2）专项要求 1）投标人应具有建设项目环境影响评价资格 ，同时需具有省级或省级以上 CMA 认证资 质。如投标人不具备 CMA 认证资质可进行分包，需提供分包人 CMA 认证资质，并提供 合作协议或合同等合作证明； 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有编制完成铝冶炼或 铝用阳极行业环境影响后评价报告书业绩 2 个及以上； （提供合同和通过专家评审及 环保部门批复文件的扫描件，否则视为无效业绩，提供联系人及联系电话以备查询） 3）项目经理资格：具有环境影响评价工程师职业资格证书，提供本单位项目经理的劳 动合同，并提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|
03 |
|
D19-5 霍煤鸿骏 铝电公司 300KA 电解系列购置 电解槽应急母 线跨接装置 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 36 个月内不存在骗取中标 、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形， 没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司相 应的处置状态。 （2） 专项要求 近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ，应具有电解槽应急母线跨接装置销售合 同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）。 |
|
04 |
|
D19-6 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司更 新阳极拖车采 购 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 36 个月内不存在骗取中标 、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 |
6
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
形，没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司相 应的处置状态。 （2）专项要求 1)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有包 含阳极拖车销售合同业绩 1 个及以上（提供合同复印件 、联系人及联系电话以备查询）。 |
|
05 |
|
D19-7 霍煤鸿骏 铝电公司300kA 系列多功能机 组维修 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4）具有完善的质量管理体系 ，通过第三方认证审核 ，并获得认证证书 （提供证件扫描 件以备查询）；（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台）； 5）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 7）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）投标人具有中华人民共和国特种设备生产许可证 ，具备从事桥式 、 门式起重机械制 造（同时含安装、修理、改造）A 级资质；并提供证书复印件； 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有铝电解多功能机组 制造或改造或维修业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）； 3）项目经理资格：推荐的项目经理应为投标单位正式员工（提供近6 个月内的社保证 明材料），不大于法定退休年龄； |
|
06 |
|
D19-8 霍煤鸿骏 铝电公司 300kA 、350kA 系列屋顶通风 器大修 |
（1）通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2）专项要求 1）具备冶金工程施工总承包三级及以上或钢结构工程专业承包三级及以上资质 ，并提 供安全生产许可证。 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有冶金行业生产厂房 屋顶通风器制作安装业绩 2 个及以上（提供合同复印件 、联系人及联系电话以备查询）； 3）项目经理资格：推荐的项目经理应为投标单位正式员工（提供近 6 个月内的社保证 明材料），不大于法定退休年龄； |
|
07 |
7 |
D19-9 霍煤鸿骏 铝电公司300kA 电解系列厂房 |
（1）通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； |
7
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
轨道维修 |
3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2）专项要求 1）具有机电工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上资质 ，并提供有效 的安全生产许可证； 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有天车轨道维修或安 装业绩 2 个或以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）； 3）项目经理资格：推荐的项目经理应为投标单位正式员工（提供近 6 个月内的社保证 明材料），不大于法定退休年龄； |
|
8 |
|
D19-10 霍煤鸿 骏铝电公司办 公区域无线网 扩容 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）具有完善的质量管理体系 ，通过第三方认证审核 ，并获得认证证书 （提供证件扫描 件以备查询）；（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台）； 5）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形；没有 处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司相应的处置 状态。 （2） 专项要求 1)业绩要求：提供近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日）2 项及以上企业无线网 集成业绩（提供合同复印件、联系人和联系方式以备查询）。 |
|
9 |
|
D19-11 霍煤鸿 骏铝电公司油 水混合物等危 险废物处置服 务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 |
8
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
（2） 专项要求 1）油水混合物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废 物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW09 900-007-09，提供原件扫描件； 2）废电捕焦油处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废 物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW11 309-001-11，提供原件扫描件； 3）废弃化学品处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废 物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW49 900-999-49，提供原件扫描件； 4）石棉废物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物 经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW36 900-030-36，提供原件扫描件； 5）具备道路运输经营许可证（含危险废物运输）资质 ，并提供运输车辆的道路运输证（经 营范围含危险货物、危险废物运输） 、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物押运 员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求， 允许运输专业分包， 分包人需具有 以上资质要求及营业执照， 投标人与分包人签订危险废物委托运输合同， 投标时将分 包人资料随投标文件一并提供； 6）根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内。 |
|
10 |
|
D19-12 霍煤鸿 骏铝电公司厂 区围墙维修及 阳极组装及循 环水 （新）环境 治理工程 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行 人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证件扫描 件以备查询（在 http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2）具有建筑工程施工总承包三级及以上施工资质，提供证书扫描件以备查询； 3） 业绩要求： 近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有建设工程（新建 项目或改建项目或扩建项目）业绩 2 个及以上或建（构） 筑物维修工程施工业绩 2 个 及以上，并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询； 4）项目经理（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业） ，提供证书扫描件以备查询 。（在“全 国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ，提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 |
9
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5）安全员（2 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上），提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 6）委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|
11 |
|
D19-13 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 厂外供热锅炉 拆除服务 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证（提供证件扫描件以备查询）； 2）具有机电工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质 （提供 证件扫描件以备查询）； 3)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有机电设备安装或拆 除施工业绩 2 个及以上（提供业绩合同扫描件、联系人及联系电话以备查询）； 4)项目经理资格（1名）： ①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业或建筑工程专业， 提供证书扫描件以 备查询）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查 ，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上 ，提供证书 扫描件以备查询）； ③应为投标人正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料； 5)安全员（1 名）： ①具有政府应急管理部门颁发的安全知识与管理能力考核合格证书或住房和城乡建设 部门颁发的（建安C）安全生产考核合格证书（提供证书扫描件以备查询）； ②应为投标人正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料； |
|
12 |
|
D19-14 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 扎铝变整流柜 大修 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）投标方须为电力电子变流器生产制造厂家 ，提供质量管理体系认证通过范围为 “电 力电子变流器生产”的认证证书 （提供证书扫描件以备查询）； 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ，应具有额定输出电压 1550V 及以上二极管整流柜的销售或安装或改造业绩 2个及以上 ，提供业绩合同扫描件证明 材料，否则视为无效业绩，并提供合同联系人、联系方式； 3）项目经理资格：推荐的项目经理应为应为本单位正式员工，提供近 6 个月内的社保 证明材料，不大于法定退休年龄。 |
|
13 |
|
D19-15 霍煤鸿 骏铝电公司东 门卫改造 |
（1）通用资质要求： 1）投标人应具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行 人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2）专项要求 1）具备有效的安全生产许可证（提供证件扫描件以备查询）； 2）具有国家规定对应建筑工程施工总承包三级及以上等级的施工资质 （提供资质证书 扫描件以备查询）； 3)业绩要求：近 5 年内（20 17 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有建设工程的新建项 目或者改建项目或扩建项目或建（构） 筑物维修工程业绩 2 个及以上（提供合同扫描 件、联系人及联系电话以备查询）； 4 ) 项目经理（1 名） ： ①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业） （在 “全国建筑市场监管公共服务 平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home），并提供扫描件以备查询； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ，并提供 扫描件以备查询； ③应为投标人正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料。 5） 安全员（1 名） ： |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安C 证及以上）并提供扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|
14 |
|
D19-16 霍煤鸿 骏铝电公司废 铁 （重废）销售 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； 3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 4）投标人提供近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明 ，提供证明材料 。 5）在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的 情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司 相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合 惩戒期限内，未进入集团公司系统、内蒙古公司系统承包商安全管理“黑名单”。 6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 |
|
15 |
|
D19-17 霍煤鸿 骏铝电公司 2022 年建构筑 物及标杆班组 建设等维修工 程 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行 人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系 ，通过第三方认证审核 ，并获得认证证书 ，提供证书扫描件 以备查询（在 http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2）具有建筑工程施工总承包三级及以上施工资质，提供证书扫描件以备查询； 3） 业绩要求： 近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有建设工程（新建 项目或改建项目或扩建项目）业绩 2 个及以上或建（构） 筑物维修工程施工业绩 2 个 及以上，并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询； 4）项目经理（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业） ， 提供证书扫描件以备查询（在 “全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ，提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5）安全员（3 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上）提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 6）委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|
16 |
|
D19-18 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 2022 年建构筑 物及标杆班组 建设等维修工 程 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行 人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系 ，通过第三方认证审核 ，并获得认证证书 ，提供证书扫描件 以备查询（在 http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2）具有建筑工程施工总承包三级及以上施工资质，提供证书扫描件以备查询； 3） 业绩要求： 近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有建设工程（新建 项目或改建项目或扩建项目）业绩 2 个及以上或建（构） 筑物维修工程施工业绩 2 个 及以上，并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询； 4）项目经理（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业） ， 提供证书扫描件以备查询（在 “全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ，提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5）安全员（3 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上），提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 6）委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|
17 |
|
D19-19 霍煤鸿 骏铝电公司残 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
极压脱机维修 |
2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）业绩要求：提供近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日）2 项及以上机械设备安 装或机械设备维修业绩合同 （提供合同复印件、联系人及联系方式） 。 |
|
18 |
|
D19-20 霍煤鸿 骏铝电公司净 化分厂贮仓配 电柜维修 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 ，公司成立不足三年 ，提供已有财务 审计报表； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人 名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，提供证明材料。 6）在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的 情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司 相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合 惩戒期限内，未进入集团公司系统、内蒙古公司系统承包商安全管理“黑名单”。 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）资质要求：建筑机电安装工程专业承包或电力工程施工总承包或机电工程施工总承 包三级及以上资质； 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有配电系统（包含配 电柜或电源柜或电器元件）安装或维修 1 项及以上业绩（提供合同扫描件、联系人及 联系方式）； 3）项目经理资格：推荐的项目经理应为投标单位正式员工（提供近6 个月内的社保证 明材料），不大于法定退休年龄； |
|
19 |
|
D19-21 霍煤鸿 骏铝电公司视 频制作服务 |
（1） 通用资质要求 投标人应该具有独立订立合同的资格； 2）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人 名单； 3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； |
14
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
4）在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的 情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司 相应的处置状态。 5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2）专项要求提供近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日）2 项及以上视频拍摄制 作业绩，提供合同复印件、联系人及联系方式； |
|
20 |
|
D19-22 霍煤鸿 骏铝电公司废 除尘器布袋处 置 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报表 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报表）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被内蒙古能源有限公司列入供应商不 良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标或因严重违约、自身责任使合同被解除的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1） 投标人具有危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW49 900-041-49， 提 供原件扫描件； 2）具备道路运输经营许可证 （含危险废物运输）资质 ，并提供运输车辆的道路运输证 （经营范围含危险货物、危险废物运输） 、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物 押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求， 允许运输专业分包， 分包人需 具有以上资质要求及营业执照， 投标人与分包人签订危险废物委托运输合同， 投标时 将分包人资料随投标文件一并提供； 3）投标人具有危险废物处置项目环评报告批复文件，提供原件扫描件；为实现资源综 合利用，投标人不得采用填埋方式处置； 4）根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内。 |
4 ．招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。
4.2 招标文件发售时间
2022 年 3 月 31 日 9：00 至 2022 年 4 月 5 日 9：00 （北京时间）。
热线服务：上午 9:00～11:30 ， 下午 13:30～17:30 （法定节日除外）。
4.3 招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费， 招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买， 一经 售出，费用不退。
非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件！详情请联系如下人员：
联系人：刘工
咨询电话：010-52883525
手机：13681557910 (微信同号)
柴源：13810007781
邮 箱：1490789738@qq.com
电力招标采购网www.dlztb.com由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：
010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌.
