安阳市北关区 30MWp 整县屋顶光伏项目EPC总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目大唐安阳新能源有限责任公司安阳市北关区 30MWp 整县屋顶光伏项目已由安阳市 北关区发展和改革委员会备案确认书 批准建设，项目业主为大 唐安阳新能源有限责任公司 ，建设资金来自银行贷款/企业自筹 ， 出资比例为 7:3，招标人为大唐安 阳新能源有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 EPC 总承包进行公开招标。 详情请联系13681557910。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：河南省安阳市北关区 。
2.2 建设规模：30MWp 。
2.3 计划工期：180 天。
2.4 招标范围：包括但不限于
（1）勘察设计，包括但不限于：项目可利用屋顶的踏勘、复核、规划等，屋顶载荷校验。屋顶 载荷校验由承包人委托有资质的单位进行，并出具校验报告。单点（单个屋顶）光伏发电系统的踏 勘、规划、设计及接入电网系统的方案设计， 光伏发电系统的命名、系统图纸的绘制。智慧发电、 数字发电、先进设备及工艺的推广运用等。所有勘察、设计内容应符合国家和行业标准。按照设计 规范 、技术标准完成初步设计和施工图设计、竣工图设计并通过发包人组织的评审，经监理单位总 监和发包人相关技术人员签字确认， 并出具正式蓝图后才允许施工。承包人须按照发包人提供的不 同类型屋顶的典型设计方案，进行具体项目方案设计。
（2）设备采购，包括但不限于：光伏设备（其中光伏组件、光伏组件支架、196kW 及以上逆变 器为发包人提供设备）和材料、计算机监控系统设备和材料、通信设备和材料、电能计量系统设备 和材料、视频安防系统设备和材料、电气设备和材料（包括但不限于：主变、无功补偿装置、 箱式 变压器、升压站高低压开关柜（带预制舱）、预制舱（二次舱）、集电电缆线路设备和材料、高、 低压配电柜、环网柜、蓄电池、直流柜、电压互感器、电流互感器、继电保护装置等。196kW 以下 逆变器、光伏控制器、通讯柜、汇流箱、光伏发电系统专用电缆、光伏电站防雷接地等相关设备和 材料。交流动力电缆、控制电缆、通讯电缆、电缆接头、电缆接线盒、MC4 插接头、蛇皮管、PVC 穿线管、桥架等设备和材料）、环境监测系统和光功率预测系统、集中监控系统（包括但不限于 ： 数据存储、监控支持、诊断分析、设备运行情况、实时参数、定期试验、预警信息等）及转发、电 力生产管理系统、所有带电设备及附属设施的防雷接地设备和材料等。承包人所供应设备、材料、 备品备件、专用工具应在发包人短名单中选取，采购必须符合现行国家和行业标准，设备选型和品 牌必须经招标人认可后方可采购。承包人提供所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的 技术资料等 。
（3）发包人协助承包人收集屋顶结构、施工图、设计图等相关资料，承包人负责对建筑物的载 荷进行复核，并出具载荷复核报告，如房屋承载能力不足，须进行加固改造加固费用由承包人负责 并对其承担所有风险。承包人负责光伏支架基础施工、逆变器基础施工、箱变基础施工、开关站建 设、电缆施工及工程其他所需施工项目、以及临时占地补偿及协调费用，包括屋顶清表以及屋顶防 水，承包人负责对屋顶防水层及保温层进行检查和评估，对不能满足防水要求的屋顶进行防水修复 必须符合《屋面工程技术规范》（GB-30345）。
（4）光伏方阵区安装工程，包括但不限于：支架、光伏组件、逆变器、箱变、高低压预制舱、 直流柜、光伏控制器、汇流箱、通讯柜、光伏数据采集器、光伏发电系统专用电缆、防雷接地、屋 顶运维通道和爬梯等相关设备和材料的采购、安装、系统集成、电网系统的接入、试验、调试、监 造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等。承包人施工期间因户主违约须承担所产生的拆 除费用并按照户主要求恢复原状。
（5）集电电缆线路建筑安装工程，包括但不限于： 电缆、电缆头等设备采购、电缆桥架、电缆 沟道的施工、电缆敷设、电缆试验、调试、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等，包括该工程的 占地补偿及协调费用。
（6）安装调试工程包括但不限于：应承担所有设备（不仅承包人采购的设备材料，还包括但不 仅限于发包人采购的光伏组件设备）到货卸车、验货（发包人、供货商、承包人三方参加）﹑二次 运输就位﹑保管﹑安装﹑调试﹑后期工程预留空位封堵、消缺处理直至移交给发包人的全部工作； 承担建设期工程所有保险 ，承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收、质检验收费、消防、拆除 工作。包括工程验收（含安全设施、环保、消防、职业卫生、防雷检测等各项专项验收、档案竣工 移交和竣工验收）、移交以及质保期内的服务；从项目建设直至项目竣工验收的所有审批手续。
（7）承包人负责办理并网前、后的各项审批、试验及验收手续，并取得相应报告。负责前往电 力公司办理电站并网前相关手续（包括施工图审查手续、电能质量测试、保护定值计算、电力公司 并网验收、电力工程质量监督检查并取得最终监检报告），接入系统方案编制及审批、调度及供电 手续及相关协调费用 。
（8）承包人负责办理电力业务许可证、承包人办理转商业运营手续、承包人完成并网手续（包 括办理《购售电合同》、《并网调度协议》、《通信协议》、《供电合同》等）及相关协调费用 。
（9）承包人负责办理与项目施工有关的许可文件并承担相应费用，包括办理地方施工备案手续、 劳动安全与职业健康及环境保护许可手续等； 承担施工所涉及临时用地的补偿及恢复等费用。
（10） 承包人负责办理完成建设工程规划许可证、施工许可证、电力业务许可证办理工作。
（11） 承包人负责按照发包人与屋顶业主签订的租赁协议，支付各类型屋顶的第一年租赁费。
（12） 承包人负责办理完成本项目中所含农村户用项目屋顶租赁协。
（13） 除光伏组件、光伏组件支架以及 196kW 及以上逆变器外，招标文件中未列出但是为本工 程所必需的相关设备、材料、施工等均属于本次招标范围。对招标范围内， 如果某些分项在招标文 件中未专门提到，但它对于一个光伏电站的建设、功能、安全、稳定运行是必不可少的，那么这些 建筑、设备、材料或服务及相关协调费用，也应由承包人提供，其费用包括在总价中。
（14）本工程项目整体竣工，通过发包人、施工人、监理人三方验收正式投入运行后，项目第 一年运维工作由承包人负责。运维工作应符合现行国家、行业标准，按照标准要求开展日常巡检、 维护、消缺、技改以及检修作业，确保光伏电站运行期间系统整体效率应不小于 83%。年利用小时 数不低于 1300 小时。承包人负责运维周期内设备、材料的采购及更换（除了发包人提供的光伏组件、 光伏组件支架以及 196kW 及以上逆变器以外的全部设备材料） ， 负责运维过程中设备拆装、用户 协调，确保运维技术经济指标符合招标文件要求。第一年运维周期内产生的所有费用由承包人承担， 并已包含在工程总报价中。运维期间，招标文件中规定承包人的质保责任正常履行。运维期间，招 标文件中规定承包人的培训责任正常履行。
本工程作为 EPC 总承包交钥匙工程， 不论招标文件是否提及、投标报价高低， 凡涉及本工程工 程施工准备、勘察设计、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工 许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、并网、培训、会议组织等所有专项验收、 启动验收、档案竣工验收和竣工验收、移交生产等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的 工作范围。以发包人的名义对架空集电线塔征（租）地，并办理征（租）地手续，征（租）地费用 及手续费也在本 EPC 总承包合同中。组件清洗设施的施工包括在本标段中。投标价是投标人全面实 质性响应招标文件规定的 EPC 项目的所有责任和风险的最高限价， 项目实施期间不因工程量增加、 物价上涨、政策变化、不可预见因素等任何因素而增加中标合同价格。
工程质量应达到国家和电力行业标准，确保系统综合效率、发电量及其他主要经济技术指标达 到设计承诺值或国内同类工程先进水平。整个项目投产后必须实现现场无人值守、远方集中监控、 项目整体运行高度智能化、并满足专业运维的要求。本工程重要指标考核（包括但不限于）：组件 转换效率:不低于 21.1%； 逆变器：中国效率不低于 98.4%。安装施工后光伏电站运行期间系统整体 效率应不小于 83%。年利用小时数不低于 1200 小时。逆变器容配比不小于 1.2 。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 本次招标接受联合体投标，投标人必须具备电力工程施工总承包一级及以上资质和电力行 业工程设计甲级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及以上 20MWp 及以上光伏工程的施工投运业绩， 其中须有 1 项及以上屋顶光伏工程的施工投运业绩（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合 同主要内容页， 竣工类证明材料等， 国外业绩证明需提供对应的中文译本） 。
3.2.1 其中，投标人拟委派本项目的项目经理需具有一级注册建造师（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求），具备有 效的安全生产考核合格证书（B 证）且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，具有从 事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上 20MWp 级及以上（已投运）光伏施工工程的项目经理 业绩。 （业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与 拟派项目经理的关联性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等） 。
3.2.2 投标人须具备承装三级和承试三级电力设施许可证， 满足《承装（修、试） 电力设施许可 证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号)相关要求。
3.3 财务要求： 近三年每年净资产大于 0；
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的必须明确牵头人， 应满足下列要求：
3.4.1 组成联合体的各单位应具有独立法人资格且近三年每年净资产大于 0 。
3.4.2 联合体成员中施工单位须具有电力工程施工总承包一级及以上资质，近 5 年须具有 2 个及 以上 20MWp 及以上光伏工程的施工投运业绩 ，其中须有 1 个及以上屋顶光伏工程的施工投运业绩 （业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）。
3.4.3 联合体成员中设计单位须具备电力行业工程设计甲级及以上资质，近 5 年须具有 2 个及以 上 20MWp 及以上光伏工程的设计业绩 ，其中须有 1 个及以上屋顶光伏工程的设计业绩 （业绩证明 至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页）。
3.4.4 联合体中承包人须具有有效的安全生产许可证。
3.4.5 联合体数量不超过两家。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名 单的） ；
3.5.2 对于施工和服务采购， 近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑 名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等， 在近三年内发生过较大及以上责任事故的， 责任 事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行 案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/） ，且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/） 被列入失信惩戒名单的或被 列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有 不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/） 被列入严重违法失信 企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网 站见附件， 仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质） ；
3.5.10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （查 询 网 址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影 响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 本次招标采用资格后审方式， 开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没 有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点： 凡有意参加投标者，请于 2022 年 05 月 06 日 10:00 时至 2022
年 05 月 20 日 17:00 时（北京时间， 下同） 下载电子招标文件。
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告
联系人：马工
咨询电话：010-51957412
手 机： 18701298819， ;
邮 箱： 1051008819@qq.com
电力公众微信号:18701298819
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌。
