海上风电场工程-部分基础拆除工程招标公告
1. 招标条件
本招标项目平潭长江澳海上风电场工程已由（闽发改能源函[2018]535 号文）批准建设， 项目业主为福建平潭 海上风电有限责任公司，建设资金来自资本金和银行贷款（资金来 源），出资人及出资比例为福建 新能源有限责任公司出资 80% 平潭综合实验区交 通投资集团有限公司出资 20%，招标人为福建平潭 海上风电有限责任公司。项目已具 备招标条件，现对该项目的部分基础拆除工程进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 施工地点：福建省平潭综合实验区 。
2.2 施工规模：按要求完成部分基础拆除、设备打捞。
2.3 计划施工工期：90 天（拆除工作需招标人在取得政府正式下发的拆除文件并下达拆 除意见后， 方可开始拆除工作）。
2.4 招标范围
（1） 平潭长江澳风电场 11 个机位钢管桩（1# 、3# 、9# 、 10# 、 18# 、25# 、26# 、27# 、 28# 、29# 、36#）拆除工程，3#机位需要打捞 1 套 30m*30m 嵌岩平台，26# 、36#机位需要 各打捞一套直径 16.4、高 80cm 封底承台套箱。拆除工程量明细见第七章 工程量清单。（除 发包人明确提出需要回收管理的材料，承包人应协助做好物资回收管理工作，其余拆除物资 由承包人负责妥善处理， 不得违反海洋环评水保、海洋法令要求）”
（2） 施工辅助设施项目
承包人应负责技术条款相关施工准备及水上水下活动许可证的办理。包括(但不限于) ： 施工方案编制及审查、施工交通，施工供水供电、施工通信、照明系统， 临时生产管理和生 活设施，各类仓库及堆储安装场地，加工修配企业，施工期环境保护与水土保持设施，施工 期安全观测，安全防护设施等， 并负责由发包人提供的公用设施在施工期的管理、维护。
投标人资格要求
3.1 投标人须在中华人民共和国境内（不含港澳台） 注册， 具有独立法人资格和有效的 安全生产许可证 。
3.2 投标人须具有港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或港口与海岸工程专业承 包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质或海洋石油专业承包三级及以上 资质。近五年内至少有一项海上施工的相关业绩（自投标截止日起倒算）。（业绩证明至少 包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页；国外业绩证明需提供对应的中文译本等）
3.3. 投标人拟委派的本项目的项目经理需具有一级注册建造师（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求）及 安全生产考核合格证（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派 项目经理有至少一个海上施工项目经理业绩。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和 合同主要内容页，本项目与拟派项目经理的关联性文件；国外业绩证明需提供对应的中文译 本等）
3.4 财务要求：近三年每年净资产大于 0 。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的）；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等， 在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单 的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在 企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的；
3.5.10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （查 询 网 址 ： https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3 . 6 . 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
3.7 . 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点： 凡有意参加投标者，请于 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 31 日 17 时（北京时间， 下同）购买招标文件。
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告
联系人：马工
咨询电话：010-51957412
手 机： 18701298819， ;
邮 箱： 1051008819@qq.com
电力公众微信号:18701298819
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌。
