1、招标条件
项目资金来源：企业自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.2招标范围
| 序 号 |
标段名称 | 技术规格 | 交货地点及交货/服务期 | 文件价格 (元) |
| 1 | 1.林华煤矿生产调度楼建设工程 | 林华煤矿生产调度楼建设工程主要包括：建筑、安装、装饰装修、附属工程等，总工程量3682.71m²。层数6F层、框架结构、基础为柱下独立基础。(该工程含消防验收所需资料及费用，并取得消防合格证)。 具体招标范围及要求详见招标文件。 |
总工期(即绝对工期)210天内竣工形成竣工报告并经发包人验收合格，同时经消防部门验收并取得消防合格证。 | 1000 |
| 2 | 2.林华煤矿矿井强排水系统建设：机电安装工程 | 林华煤矿矿井强排水系统建设(机电安装工程)主要包括：强排水系统电缆敷设、设备安装。 具体内容详见招标文件。 |
总工期：接发包人发出的安装工程开工通知之日起40天内竣工并经发包人验收合格 | 1000 |
| 3 | 3.林华煤矿矿井强排水系统建设：潜水泵等设备及附属材料采购 | 参考型号：BQ1100-510/6-2500/WS型，流量1100m³/小时，扬程510米,电压10kV,具体技术参数及要求详见招标文件 | 交货地点：林华煤矿现场 交货期：合同签订生效之日起45天内交货验收合格并投入使用 |
1000 |
| 4 | 4.木担坝煤矿煤炭运输业务外包 | 本项目为木担坝煤矿煤炭运输业务外包，承包人负责完成煤炭产品的运输工作，并确保安全文明生产。 承包范围：负责将木担坝煤矿洗煤厂、三家坳储煤场的货物运输至指定地点：(1)贵州习水鼎泰能源开发有限责任公司(二郎电厂)，运输距离约56公里；(2)贵州鸭溪发电有限公司(鸭溪电厂)，运输距离约135公里；(3)贵州金元金能工贸有限公司(绥阳电厂、化工厂)，运输距离约194公里。 (4)贵州华电桐梓发电有限公司(桐梓电厂)，运输距离约140公里；二、运输量：本项目预估年度运输量20万吨、月度运输量1.67万吨。三、运输路况：公路运输环境为县道及乡镇村道；以上实际运距以发包方与承包方实地勘察确认为准。具体内容详见招标文件。具体内容详见招标文件。 |
自合同签订生效之日起暂定3年 | 1000 |
| 5 | 5.林华煤矿销售信息化智能化建设 | 林华煤矿销售信息化智能化建设：一、储煤场全区域视频监控；二、储煤场出入口智能管控；三、煤炭销售现场管理软件开发与集控中心；四、储煤场停车场自动排队叫号系统；五、储煤场空重磅房车辆自动识别系统等。 具体内容详见招标文件。 |
交货地点：林华煤矿现场 交货期：合同签订生效之日起90天内完成改造并具备验收条件。 |
1000 |
| 6 | 6.林华煤矿选煤厂矸石再选煤项目 | 入洗能力0.3Mt/a跳汰选矸机成套设备及附属设施采购，包括洗矸机成套设备及附属设施(工程)、安装、调试、试运行、技术服务、培训及整套系统运行验收合格至最终交付投产等。 具体内容及要求详见招标文件。 |
交货地点：林华煤矿洗煤厂指定地点。 交货期：合同签订生效之日起60天内完成设备交货安装完毕达到联合试运转条件。 |
1000 |
| 7 | 7.2022年纳雍电厂一厂、二厂(贵州泰元能源有限责任公司)南网公司综合数据网接入项目 | 根据《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》(国能安全36号)、《信息系统安全等级保护管理办法》(公安部43号)等文件关于电力系统安全防护相关要求，分别在纳雍电厂一厂、贵州泰元能源有限公司(原纳雍电厂二厂)各自新建一套综合数据网并接入，用于访问总调、中调相关业务系统，便于上报中调、总调要求的相关数据，每套综合数据网配置要求：配置一台路由器，作为与调度侧互联的边界设备，主要承担与调度侧的互联通信，转发路由，访问控制等功能；配备一台防火墙，与路由器互联，做好安全访问控制列表，过滤非法数据；配备一台接入交换机，为业务主机提供接入接口，新增专门访问调度侧相关业务主站网站的主机电脑4台，并按相关要求做好主机加固，配合完成最终接入工作。因贵州泰元能源有限公司(纳雍电厂二厂)生产经营管理均由纳雍电厂全权负责，本项目要求中标方采用分别与纳雍电厂、贵州泰元能源有限公司(原纳雍电厂二厂)签订合同的方式开展。内容详见第二卷。 | 合同签订后15日内设备到货，自设备到货之日起计算施工工期，60天内完成所有工作(若受新冠肺炎疫情影响，对应工期重新计算)。 | 1000 |
| 8 | 8.黔北电厂2022年度面向双碳的能源流及碳足迹模型与算力的研究及应用 | 黔北电厂面向双碳的能源流及碳足迹模型与算力的研究及应用项目:总承包方式，涵盖软件开发、系统调试、技术服务、试运等，解决碳减排成本边际曲线，支撑电-碳耦合下电力市场与碳市场的融合等问题。 具体内容详见招标文件的服务要求。 |
24个月 | 1000 |
3．投标人资格要求
| 序号 | 标段名称 | 资格要求 |
| 1 | 1.林华煤矿生产调度楼建设工程 | (一)基本资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；7.投标人不得存在下列情形之一：(1)被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单；(2)存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内(www.mem.gov.cn服务-查询-信用查询)； 8.本标段不接受联合体投标。 (二)专项资格要求： 1.必须具有建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质，并具有有效的安全生产许可证； 2.近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故； 3.在近5年内具有类似工程或同类型同规模及以上的已竣工的施工业绩；(需提供合同封面、签字页、工程内容页面等完整合同)；4.项目经理必须具有国家二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证书(B证)，并担任过类似工程的项目经理或总工程师(需提供证明文件)；项目安全管理人员必须提供有效的安全资格证书。 |
| 2 | 2.林华煤矿矿井强排水系统建设：机电安装工程 | (一)基本资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；7.投标人不得存在下列情形之一：(1)被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单；(2)存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内(www.mem.gov.cn服务-查询-信用查询)； 8.本标段不接受联合体投标。 (二)专项资格要求： 1.必须具有矿山工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；2.近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故； 3.在近5年内有已完类似工程或同类型同规模及以上的施工业绩(需提供合同复印件)；4.项目经理必须具有国家二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证书(B证)，并担任过类似工程的项目经理或总工程师(需提供证明文件)；项目安全管理人员必须提供有效的安全资格证书。 |
| 3 | 3.林华煤矿矿井强排水系统建设：潜水泵等设备及附属材料采购 | (一)基本资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.投标人应为潜水泵设备制造厂家，具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书； 3.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 4.经营状况良好； 5.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；7.没有被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； 8.本标段不接受联合体投标。 (二)专项资格要求： 1.投标人供货设备应为成熟的产品，近5年以内具有同类设备的供货业绩(需提供合同封面、主要参数页/设备供货清单页、签字盖章页等业绩证明材料，若未提供则视为无效业绩)； 2.投标潜水泵设备必须取得煤矿矿用产品安全标志证书。 |
| 4 | 4.木担坝煤矿煤炭运输业务外包 | (一)基本资格条件： 1.必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；6.投标人不得存在下列情形之一：(1)被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单；(2)存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内(www.mem.gov.cn服务-查询-信用查询)； 7.本标段不接受联合体投标。 (二)专项资格要求： 1.业绩要求：近3年内有从事货物运输业务的经验和业绩(需提供合同复印件)；2.近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。 |
| 5 | 5.林华煤矿销售信息化智能化建设 | (一)基本资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；6.投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； 7.本标段不接受联合体投标。 (二)专项资格要求： 1.近五年以内具有同等或类似软件项目成功运行业绩(需提供业绩证明材料，如合同文件等)； 2.涉及矿用产品安全标志管理范畴的产品(如：防爆网络摄像机)必须取得煤矿矿用产品安全标志证书。 |
| 6 | 6.林华煤矿选煤厂矸石再选煤项目 | (一)基本资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；6.没有被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； 7.本标段不接受联合体投标。(二)专项资格要求： 1.投标人应为洗选设备专业制造厂家； 2.投标人供货设备应为成熟的产品，近五年以内具有同类设备的成功运行业绩(需提供供货合同复印件等)。 |
| 7 | 7.2022年纳雍电厂一厂、二厂(贵州泰元能源有限责任公司) 南网公司综合数据网接入项目 |
一、基本资格要求： 1.投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格(增值税一般纳税人)。2.不接受联合体投标，不允许分包，不允许转包。3.投标人需具有完善有效的质量管理体系，必须持有ISO9001质量认证体系证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。 4.在近3年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形； 5.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。6.在“信用中国网站”(包括失信被执行人、行政处罚、企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单等查询)、“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”(政府采购严重违法失信行为记录名单查询)进行查询，查询后均无相关不良记录并在投标文件中的商务文件内截图加盖公章提供给招标人。7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人(或作者)为同一人名，将否决其投标。8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司投标。9.投标人不得存在下列情形之一：(1)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；(2)被最高人民法院在“信用中国”网站 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 二、专项资格要求： 1.具有完善有效的信息安全管理体系，必须持有ISO27001信息安全认证体系证书或国家认定的资质机构颁发的信息安全管理体系认证证书。2.提供的主机加固软件须具备公安部颁发计算机信息系统安全专用产品销售许可证和通过公安部安全操作系统四级测评，以及销售许可证、测评报告、产品制造商授权书扫描件或复印件，并加盖产品制造商公章。 三、业绩要求：投标人在近五年内少具有3个及以上单机容量≥300MW火电机组涉网电力监控系统新建或改造项目业绩。投标人提供合同首页、签字页、主要参数页、承包范围页复印件、提供业主投运证明材料(包括联系人与联系方式)等资料，资料不齐全的视为无效业绩。 |
| 8 | 8.黔北电厂2022年度面向双碳的能源流及碳足迹模型与算力的研究及应用 | (1)基本资质要求： 1.具有独立订立合同的法人资格； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 3.经营状况良好； 4.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP地址相同，或投标文件文档最后编辑人 (或作者)为同一人名，将否决其投标。 6．本次招标不接受联合体投标。 (2)业绩要求：投标人近3年具有至少三项应用于火电厂的创新类应用或智能化应用软件开发项目的业绩。投标人须随投标文件同时提供相关合同及用户证明(包括：项目 |
4.1招标文件发售方式
报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2招标文件发售时间
2022年6月30日至2022年7月5日。
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。
您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网注册事宜，登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件！备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！
详情请咨询：
联系人：刘工
咨询电话：010-68818478
手机：13681557910 (微信同号)
邮 箱：1490789738@qq.com
