推广 热搜: 比选公告  流标公告  竞标公告  信息公告  补充公告  采购公告  磋商公告  二次公告  1940CIC2P100]-招标公告  【重新招标】招标公告 

关于威宁县玉龙长坡院子100MW农业光伏电站工程总承包招标公告

   日期:2022-08-12     浏览:0    
核心提示:现进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 招标范围序号标段名称招标范围工期要求招标文 件价格 (元)1威宁县海拉海元200MW农
   现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围 

序号

 

标段名称

招标范围

工期要求

招标文 件价格 (元)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威宁县海拉

海元200MW 农

业光伏电站

设计施工总

承包(1标段

东南区域)

光伏电站主体工程(标段一东南区域容量 120MWp(28 个 方阵) ,最终以实际布置容量为准) ,35kV 集电线路接 入新建的老鸦营 110kV 升压站 35kV 配电室。

分界点:1.35kV 集电线路接至新建的海拉海元 220kV 升 压站35kV 配电柜接线桩头处,含电缆头制作及接线等;2. 光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜接线端)。

具体包括但不限于:

(1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版整 理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到发 包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案, 如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同意后 才能实施。

(2) 设备供货: 除发包人采购的组件、支架、箱变、 逆变器(含站控设备) 、35kV 电缆(含附件) 外,承包

 

 

 

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

人承担整个项目所需的电缆、通讯传输等所有设备和材 料、备品备件、专用工具等的采购, 承包人负责本招标 项目的所有设备及材料(含发包人提供的) 的卸货、场 内运输、保管及备品备件的移交等所有工作。

(3) 建筑安装工程施工: 负责光伏场区及 35kV 集电 线路工程的所有建筑安装工程、以及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 集电线路土地租(征) 用、 青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管 理实施指南(山地光伏分册) 》标准完成设备标示、安 全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料 购买) 。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、 后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、35kV 线路及 以下新安装设备调试及保护定值整定等。场区内所有设 备的 “五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能 接入升压站并配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限 于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运 行、预验收。

(7) 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作(环保、 水保、质监、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调 节和电能质量测试等) 。

(8) 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威宁县海拉

海元200MW 农

业光伏电站

设计施工总

承包(2标段

中部区域)

2 标段中部区域容量 60MWp(14 个方阵) , 最终以实 际布置容量为准) ,35kV 集电线路接入新建的海拉海元 220kV 升压站 35kV 配电室。

分界点:1.35kV 集电线路接至 220kV 升压站 35kV 配 电柜接线桩头处, 含电缆头制作及接线等;2.光伏场区 通讯线缆工程需送至升压站通讯柜接线端) 。

具体包括但不限于:

(1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版整 理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到发 包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案, 如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同意后 才能实施。

(2) 设备供货: 除发包人采购的组件、支架、箱变、 逆变器(含站控设备) 、35kV 电缆(含附件) 外,承包 人承担整个项目所需的电缆、通讯传输等所有设备和材 料、备品备件、专用工具等的采购, 承包人负责本招标 项目的所有设备及材料(含发包人提供的) 的卸货、场 内运输、保管及备品备件的移交等所有工作。

(3) 建筑安装工程施工: 负责光伏场区及 35kV 集电

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

线路工程的所有建筑安装工程、以及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 集电线路土地租(征) 用、 青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管 理实施指南(山地光伏分册) 》标准完成设备标示、安 全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料 购买) 。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、 后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、35kV 线路及 以下新安装设备调试及保护定值整定等。场区内所有设 备的 “五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能 接入升压站并配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限 于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运 行、预验收。

(7) 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作(环保、 水保、质监、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调 节和电能质量测试等) 。

(8) 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威宁县海拉

海元200MW 农

业光伏电站

设计施工总

承包(3标段

西北区域)

光伏电站主体工程(标段三西北区域容量60MWp (14 个方阵) ,以现场实际可安装容量为准) ,35kV 集 电线路接入新建的海拉海元 220kV 升压站 35kV 配电室。

分界点:1.35kV 集电线路接至 220kV 升压站 35kV 配 电柜接线桩头处, 含电缆头制作及接线等;2.光伏场区 通讯线缆工程需送至升压站通讯柜接线端) 。

具体包括但不限于:

((1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版 整理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到 发包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方 案, 如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同 意后才能实施。

(2) 设备供货: 除发包人采购的组件、支架、箱变、 逆变器(含站控设备) 、35kV 电缆(含附件) 外,承包 人承担整个项目所需的电缆、通讯传输等所有设备和材 料、备品备件、专用工具等的采购, 承包人负责本招标 项目的所有设备及材料(含发包人提供的) 的卸货、场 内运输、保管及备品备件的移交等所有工作。

(3) 建筑安装工程施工: 负责光伏场区及 35kV 集电 线路工程的所有建筑安装工程、以及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 集电线路土地租(征) 用、 青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管 理实施指南(山地光伏分册) 》标准完成设备标示、安 全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料 购买) 。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、35kV 线路及 以下新安装设备调试及保护定值整定等。场区内所有设 备的 “五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能 接入升压站并配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限 于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运 行、预验收。

(7) 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作(环保、 水保、质监、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调 节和电能质量测试等) 。

(8) 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威 宁 县 盐 仓大地坪子 40MW 农 业 光 伏 电 站 设 计 施工总承包

光伏电站主体工程,本标段设计容量为 48MW ,35kV 集 电线路接入新建的玉龙长坡院子 110kV 升压站 35kV 配电 室。

分界点:1.35kV 集电线路接至新建的玉龙长坡院子 110kV 升压站35kV 配电柜接线桩头处,含电缆头制作及 接线等;2.光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜 接线端) 。

具体包括但不限于:

(1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版整 理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到发 包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案, 如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同意后 才能实施。

(2) 设备供货: 除发包人采购的组件、支架、箱变、 逆变器(含站控设备) 、35kV 电缆(含附件) 外,承包 人承担整个项目所需的电缆、通讯传输等所有设备和材 料、备品备件、专用工具等的采购, 承包人负责本招标 项目的所有设备及材料(含发包人提供的) 的卸货、场 内运输、保管及备品备件的移交等所有工作。

(3) 建筑安装工程施工: 负责光伏场区及 35kV 集电 线路工程的所有建筑安装工程、以及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 集电线路土地租(征) 用、 青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管 理实施指南(山地光伏分册) 》标准完成设备标示、安 全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料 购买) 。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、 后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、35kV 线路及 以下新安装设备调试及保护定值整定等。场区内所有设 备的 “五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能 接入升压站并配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运 行、预验收。

(7) 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作(环保、 水保、质监、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调 节和电能质量测试等) 。

(8)质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威 宁 县 玉 龙长坡院子 100MW 农业光 伏 电 站 工 程 总承包

光伏电站主体工程,本标段设计容量为 120MWp,(以 现场实际可安装容量为准) ,35kV 集电线路接入新建的 玉龙长坡院子 110kV 升压站 35kV 配电室。

分界点:1.35kV 集电线路接至新建的玉龙长坡院子 110kV 升压站35kV 配电柜接线桩头处,含电缆头制作及 接线等;2.光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜 接线端) 。

具体包括但不限于:

(1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版整 理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到发 包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案, 如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同意后 才能实施。

(2) 设备供货: 除组件、支架、箱变、逆变器(含站 控系统)、35kV 电缆(含附件) 由发包人提供外, 承包 人承担整个项目所需的电缆、光伏区现场视频监视系统、 通讯传输等所有设备、材料、备品备件、专用工具的采 购、运输, 承包人负责本招标项目的所有设备及材料 (含发包人提供的) 的卸货、场内运输、保管、管理及 剩余材料和备品备件的移交等所有工作。

(3) 建筑安装工程施工:负责项目光伏场区所有建筑 安装工程及 35kV 集电线路工程、以及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 集电线路土地租(征) 用、 青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管 理实施指南(山地光伏分册) 》标准完成设备标示、安 全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料 购买) 。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、 后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、35kV 线路及 以下新安装设备调试及保护定值整定等。场区内所有设 备的 “五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能 接入升压站并配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限 于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运 行、预验收。

(7)负责完成竣工验收所涉及到的所有工作并通过验 收(环保、水保、质监、安全竣工验收、职业健康三同 时、功率调节和电能质量测试等) 。

(8)质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威 宁 县 盐 仓全麻口子 50MW 农 业 光 伏 电 站 设 计 施工总承包

光伏电站主体工程(本标段设计容量为60MWp) 。 分界点:

1.最后一台箱变至 35kV 架空集电线路起始塔,上塔电 缆需至少预留 10M 检修长度。(含箱变侧电缆头制作、 直埋部分敷设、光缆敷设至起始塔、35kV 电缆试验。光 缆熔接、上塔电缆由35kV 架空集电线路标段制作安装; 光纤盒及起始塔侧电缆终端头由35kV 架空集电线路标 段采购及安装) 。

具体包括但不限于:

(1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版整 理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到发 包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案, 如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同意后 才能实施。

(2) 设备供货: 除组件、支架、箱变、逆变器(含站 控系统)、35kV 电缆(含附件) 由发包人提供的设备外, 承包人承担整个项目所需的电缆、光伏场区视频监控、 通讯传输等所有设备、材料(含场区所需一切辅材)、 备品备件、专用工具的采购、运输, 承包人负责本招标 项目的所有设备及材料(含发包人提供的) 的卸货、场 内运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。

(3) 建筑安装工程施工:负责项目光伏场区的所有建 筑安装工程及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 直埋电缆土地租(征)用、青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管理实施指南(山地光伏分 册) 》标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有 安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、 后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、新安装电气 设备调试及保护定值整定等。场区内所有设备 “五遥” (遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能接入升压站并 配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限 于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站安全稳定可靠性试运行、预验收。

(7) 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作(环保、 水保、消防、质监、安全竣工验收、职业健康三同时、 功率调节和电能质量测试等) 。

(8)质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

威 宁 县 盐 仓 老 鸦 营 30MW 农 业 光 伏 电 站 设 计 施工总承包

光伏电站主体工程, 本标段设计容量为 36MWp 。

分界点:1.最后一台箱变至35kV 架空集电线路起始 塔, 上塔电缆需至少预留 10M 检修长度。(含箱变侧电 缆头制作、直埋部分敷设、光缆敷设至起始塔、35kV 电 缆试验。光缆熔接、上塔电缆由35kV 架空集电线路标段 制作安装;光纤盒及起始塔侧电缆终端头由35kV 架空集 电线路标段采购及安装) 。

具体包括但不限于:

(1) 勘察设计:含勘测、施工图设计及竣工图出版整 理、现场技术服务等的设计及管理工作, 设计需得到发 包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案,

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

如发生技术变更, 变更方案必须报监理及发包人同意后 才能实施。

(2) 设备供货: 除发包人采购的组件、支架、箱变、 逆变器(含站控设备) 、35kV 电缆(含附件) 外,承包 人承担整个项目所需的电缆、通讯传输等所有设备和材 料、备品备件、专用工具等的采购, 承包人负责本招标 项目的所有设备及材料(含发包人提供的) 的卸货、场 内运输、保管及备品备件的移交等所有工作。

(3) 建筑安装工程施工:负责项目光伏场区的所有建 筑安装工程及水保、环保工程; 光伏场区用地红线外的 35kV 直埋电缆土地租(征)用、青苗补偿、民事协调等; 按照《国家电投安全目视化管理实施指南(山地光伏分 册) 》标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有 安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

(4)设备调试:包括一次系统、二次系统、通讯系统、 后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、35kV 线路及 以下新安装设备调试及保护定值整定等。场区内所有设 备的 “五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视) 功能 接入升压站并配合调试。

(5)协助办理项目开工的行政许可文件,包括但不限 于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许 可证取得, 施工许可等; 协助办理并网调试及其相关工 作(含并网和验收各种证照手续办理) 。

(6) 光伏电站安全稳定可靠性试运行、预验收。

(7) 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作(环保、 水保、消防、质监、安全竣工验收、职业健康三同时、 功率调节和电能质量测试等) 。

(8)质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、 缺陷处理等工作。

 

 

 

 

8

 

 

威宁县海拉

海元200MW 农

业光伏项目

建设工程监

主要包括但不限于: 威宁县海拉海元 200MW 光伏电站工 程(含 35kV 集电线路);开工前准备阶段、五通一平阶 段、工程施工及调试阶段、试生产、单项验收、竣工验 收及交付生产阶段, 施工过程和竣工全部资料等建设过 程进行监理和服务 , 配合工程后评价及工程达标报优工 作等。

 

具体见招

标文件

 

 

1000

 

 

 

 

9

 

 

 

威宁县盐仓

全麻口子

50MW、盐仓老

鸦营 30MW 农

业光伏项目

建设工程监

主要包括但不限于:威宁县盐仓全麻口子 50MW、盐仓老 鸦营 30MW 光伏电站工程、场区 35kV 集电线路; 威宁县 盐仓全麻口子接入威宁县海拉海元 220kV 升压站 35kV 配 电装置的 35kV(架空2×240mm2)集电线路 24km(单回 12km);盐仓老鸦营接入拟新建 110kV 升压站 35kV 配电 装置的 35kV 集电线路。工程开工前准备阶段、五通一平 阶段、工程施工及调试阶段、试生产、竣工验收及交付 生产阶段, 施工过程和竣工全部资料等建设过程进行监 理和服务 , 配合工程后评价及工程达标报优工作等。

 

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

 

1000

 

 

10

 

 

玉龙长坡院 子100MW和盐

仓大地坪子 40MW 农业光

伏项目建设

工程监理

主要包括但不限于: 玉龙长坡院子 100MW 和盐仓大地坪 子 40MW 光伏电站工程、35kV 线路, 工程开工前准备阶 段、五通一平阶段、工程施工及调试阶段、试生产、竣 工验收及交付生产阶段, 施工过程和竣工全部资料等建 设过程进行监理和服务 , 配合工程后评价及工程达标报 优工作等。

 

具体见招

标文件

 

 

1000

 

 

 

11

 

 

威宁县海拉

海元220kV 升

压站及送出

线路工程建

设工程监理

主要包括但不限于:220kV 升压站及送出线路长度约 6km (含对侧间隔) ,五通一平阶段、工程施工及调试阶段、 试生产、竣工验收及交付生产阶段, 施工过程和竣工全 部资料, 质保期内等建设过程进行监理和服务 , 配合工 程后评价及工程达标报优工作等。

 

具体见招

标文件

 

 

1000

 

 

 

12

 

 

威宁县盐仓 老鸦营和玉 龙长坡院子

110kV 升压站

及送出线路

工程建设工

程监理

主要包括但不限于: 两座 110kV 升压站及送出线路 2 条 长度约 24km 工程开工前准备阶段,五通一平阶段、工程 施工及调试阶段、试生产、竣工验收及交付生产阶段, 施工过程和竣工全部资料等建设过程进行监理和服务 , 配合工程后评价及工程达标报优工作等。

 

 

具体见招

标文件

 

 

 

1000

 

 

13

 

威宁能源公

司林场升压

站主变低压

侧 35kV 管母

技改

 

220kV 林场升压站 1 号主变低压侧 35kV 进线管型母线连 接改为电缆连接的设计、设备采购、安装、调试等工作。

 

具体见招

标文件

 

 

1000

14

 

 

 

 

 

 

 

云南新能源公司田坝等四个光伏电站网络安全技改项目

对会泽县田坝乡光伏扶贫电站、会泽县 30MW 光伏扶贫项 目、会泽县者海镇阿依卡光伏扶贫电站、楚雄州大姚县 仓街农光互补光伏发电项目四个光伏电站的网络安全进 行技术改造, 按以下几点实施整改:               1.部署电站生产控制大区和管理信息大区防病毒管理系 统;

2.配置电站专用杀毒 U 盘、专用杀毒笔记本电脑、专用 U 盘以及调试电脑;

3.部署电站运维堡垒机;                         4.部署电站Ⅳ区配置边界防火墙;Ⅲ区、Ⅳ区防病毒网关和 IDS;

5.配置电站机房环境监测系统;                   6.增加电站生产控制区IDS、日志审计, 需满足国能安 全〔2015〕36 号电力监控系统安全防护总体方案及等级 保护二级系统防控要求。

具体见招

标文件

1000

注:1、以上为参考参数和数量 ,具体招标范围以招标文件第二卷为准。

3. 投标人资格要求 

序号

标段名称

资格要求

1

威宁县海拉 海 元 200MW 农业光伏电 站设计施工 总承包(1 标

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

 

 

段 东 南 区 域)

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 6. 本工程不接收联合体投标。                                            7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

2、业绩要求:

投标人必须满足下列条件之一:

2.1 设计单位必须具有近5年 (2018 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 100MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩, 或近 5 年内累计容量至 少 300MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围 页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。

2.2 施工单位必须具有近5年 (2018 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 100MW 及以上光伏电站总承包业绩, 或 5 年内累计容量至少 300MW 的光伏电站施 工业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网 发电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) ,近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)并担任过累计100MW 及以上光伏工 程的项目经理或总工程师(需提供证明文件。

4.项目安全管理人员:必须具有有效的安全资格证书。

2

威宁县海拉 海 元 200MW 农业光伏电 站设计施工 总承包(2 标 段 中 部 区 域)

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本工程不接收联合体投标。                                           7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

2、业绩要求:

投标人必须满足下列条件之一:

2.1 设计单位必须具有近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩,或近 5 年内累计容量至 少 100MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围 页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。

2.2 施工单位必须具有近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站总承包业绩,或 5 年内累计容量至少 100MW 的光伏电站施

 

 

 

工业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网 发电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) ,近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)并担任过 50MW 及以上光伏工程的 项目经理或总工程师(需提供证明文件) 。

4.项目安全管理人员:必须具有有效的安全资格证书。

3

威宁县海拉 海 元 200MW 农业光伏电 站设计施工 总承包(3 标 段 西 北 区 域)

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本工程不接收联合体投标。                                           7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

2、业绩要求:

投标人必须满足下列条件之一:

2.1 设计单位必须具有近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩,或近 5 年内累计容量至 少 100MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围 页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。

2.2 施工单位必须具有近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站总承包业绩,或 5 年内累计容量至少 100MW 的光伏电站施 工业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网 发电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) ,近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)并担任过 50MW 及以上光伏工程的 项目经理或总工程师(需提供证明文件) 。

4.项目安全管理人员: 必须具有有效的安全资格证书。

4

威宁县盐仓 大 地 坪 子 40MW 农业光 伏电站设计 施工总承包

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本工程不接收联合体投标。                                           7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

 

 

 

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

2、业绩要求:

投标人必须满足下列条件之一:

2.1 设计单位必须具有近5年 (2018 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩,或近 5 年内累计容量至少 100MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、 签字盖章页及并网发电证明材料) 。

2.2 施工单位必须具有近5年 (2018 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站总承包业绩,或 5 年内累计容量至少 100MW 的光伏电站施工 业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发 电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) ,近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)并担任过 50MW 及以上光伏工程的 项目经理或总工程师(需提供证明文件) 。

4.项目安全管理人员:必须具有有效的安全资格证书。

5

威宁县玉龙 长 坡 院 子 100MW 农 业 光伏电站设 计施工总承 包

(一)基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本工程不接收联合体投标。                                           7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

2、业绩要求:

投标人必须满足下列条件之一:

2.1 设计单位必须具有近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 100MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩, 或近 5 年内累计容量 至少 300MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范 围页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。

2.2 施工单位必须具有近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 100MW 及以上光伏电站总承包业绩, 或 5 年内累计容量至少 300MW 的光伏电站 施工业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并 网发电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) ,近 5 年 (2018 年 1 月 1 日起至投标截止日)并担任过累计100MW 及以上光伏工 程的项目经理或总工程师(需提供证明文件。

4.项目安全管理人员: 必须具有有效的安全资格证书。

 

6

威宁县盐仓 全 麻 口 子 50MW 农业光 伏电站设计 施工总承包

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本工程不接收联合体投标。                                           7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

2、业绩要求:

1、投标人必须满足下列条件之一:

1.1 施工单位必须具有近5年 (2018 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站总承包业绩,或 5 年内累计容量至少 100MW 的光伏电站施工 业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发 电证明材料) 。

1.2 设计单位必须具有近5年 (2018 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩,或近 5 年内累计容量至少 100MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、 签字盖章页及并网发电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) , 并担任过50MW 及以上光伏工程的项目经理或总工程师(需提供证明文件) 。 4.项目安全管理人员:必须具有有效的安全资格证书。

 7

威宁县盐仓 老鸦营 30MW 农业光伏电 站设计施工 总承包

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的资格;

2. 没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3. 经营状况良好;

4. 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的 情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本工程不接收联合体投标。                                           7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;

8. 投标人不得存在下列情形: 被最高人民法院在 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1、资质要求:

1.1 投标人必须满足下列条件之一:

1.1.1 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质;

1.1.2 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质, 且 持有有效的安全生产许可证;

1.2、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。2、业绩要求:1、投标人必须满足下列条件之一:

1.1 施工单位必须具有近 5 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站总承包业绩,或 5 年内累计容量至少 200MW 的光伏电站施

 

 

 

工业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网 发电证明材料) 。

1.2 设计单位必须具有近5年 (2017 年1 月1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个 50MW 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩,或近 5 年内累计容量至少 200MW 的光伏电站设计业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、 签字盖章页及并网发电证明材料) 。

3、项目经理:

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格, 且具有安全生产考核合格证书(B 证) , 并担任过50MW 及以上光伏工程的项目经理或总工程师(需提供证明文件) 。 4.项目安全管理人员: 必须具有有效的安全资格证书。

8

 

 

 威宁县海拉 海 元 200MW 农业光伏项 目建设工程 监理

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的法人资格;

2.没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3.经营状况良好;

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形;

5.具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;         6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;                   8.未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1.投标人资格要求:

1.1 须具有建设部颁发的电力工程监理乙级及以上资质或水利水电工程监理乙级及 以上资质;

1.2近18个月内不存在较大及以上生产安全事故。

2.投标人业绩要求: 必须具有近 5 年内(2018 年 1 月 1 日起截标止) 至少完成 2 个 200MW 及以上或累计 400MW 及以光伏项目建设监理业绩(需提供合同封面、合同 金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。            3.总监理工程师:拟派驻项目总监理工程师具有 “国家注册监理工程师”资格证书, 近 5 年(2018 年 1 月 1 日至今)至少完成 1 个 200MW 及以上光伏工程总监或副总监 经历, 在职职工。

4.安全总监理工程师:拟派驻项目安全监理工程师须持有国家注册监理工程师证及 注册安全工程师证, 在职职工。

9

威宁县海拉 海 元 220kV 升压站及送 出线路工程 建设工程监 理

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的法人资格;

2.没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3.经营状况良好;

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形;

5.具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;         6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;                   8.未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

 

 

 

1.投标人资格要求:

1.1 须具有建设部颁发的电力工程监理乙级及以上资质或水利水电工程监理乙级及 以上资质;

1.2近18个月内不存在较大及以上生产安全事故。

2.投标人业绩要求: 必须具有近 5 年内(2018 年 1 月 1 日起截标止) 至少完成 2 个 220kV 及以上升压站项目建设监理业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工 作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。

3.总监理工程师:拟派驻项目总监理工程师具有 “国家注册监理工程师”资格证书, 近 5 年(2018 年 1 月 1 日至今)至少完成 1 个 220kV 及以上升压站工程总监或副总 监经历, 在职职工。

4.安全总监理工程师:拟派驻项目安全监理工程师须持有国家注册监理工程师证及 注册安全工程师证, 在职职工。

 10

威宁县盐仓 老鸦营和玉 龙长坡院子 110kV 升 压 站及送出线 路工程建设 工程监理

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的法人资格;

2.没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3.经营状况良好;

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形;

5.具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;         6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;                   8.未被 “信用中国”网站 列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1.投标人资格要求:

1.1 须具有建设部颁发的电力工程监理乙级及以上资质或水利水电工程监理乙级及 以上资质;

1.2近18个月内不存在较大及以上生产安全事故。

2.投标人业绩要求: 必须具有近 5 年内(2018 年 1 月 1 日起截标止) 至少完成 2 个 110kV 及以上升压站项目建设监理业绩(需提供合同封面、合同金额页、主要工 作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。

3.总监理工程师:拟派驻项目总监理工程师具有 “国家注册监理工程师”资格证书, 近 5 年(2018 年 1 月 1 日至今)至少完成 1 个 110kV 及以上升压站工程总监或副总 监经历, 在职职工。

4.安全总监理工程师:拟派驻项目安全监理工程师须持有国家注册监理工程师证及 注册安全工程师证, 在职职工。

11

威宁县盐仓 全 麻 口 子 50MW、 盐 仓 老鸦营 30MW 农业光伏项 目建设工程 监理

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的法人资格;

2.没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3.经营状况良好;

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形;

5.具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;

 

 

 

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;                   8.未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1.投标人资格要求:

1.1 须具有建设部颁发的电力工程监理乙级及以上资质或水利水电工程监理乙级及 以上资质;

1.2近18个月内不存在较大及以上生产安全事故。

2.投标人业绩要求: 必须具有近 5 年内(2018 年 1 月 1 日起截标止) 至少完成 2 个 50MW 及以上或累计 100MW 及以光伏项目建设监理业绩(需提供合同封面、合同金 额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。              3.总监理工程师:拟派驻项目总监理工程师具有 “国家注册监理工程师”资格证书, 近 5 年(2018 年 1 月 1 日至今) 至少完成 1 个 50MW 及以上光伏工程总监或副总监 经历, 在职职工。

4.安全总监理工程师:拟派驻项目安全监理工程师须持有国家注册监理工程师证及 注册安全工程师证, 在职职工。

12

玉龙长坡院 子 100MW 和 盐仓大地坪 子 40MW 农业 光伏项目建 设工程监理

(一) 基本资格要求

1.具有独立订立合同的法人资格;

2.没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态;

3.经营状况良好;

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情 形;

5.具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;         6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单) ;                   8.未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。

(二) 专项资格要求

1.投标人资格要求:

1.1 须具有建设部颁发的电力工程监理乙级及以上资质或水利水电工程监理乙级及 以上资质;

1.2近18个月内不存在较大及以上生产安全事故。

2.投标人业绩要求: 必须具有近 5 年内(2018 年 1 月 1 日起截标止) 至少完成 2 个 100MW 及以上或累计 200MW 及以光伏项目建设监理业绩(需提供合同封面、合同 金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料) 。            3.总监理工程师:拟派驻项目总监理工程师具有 “国家注册监理工程师”资格证书, 近 5 年(2018 年 1 月 1 日至今)至少完成 1 个 100MW 及以上光伏工程总监或副总监 经历, 在职职工。

4.安全总监理工程师:拟派驻项目安全监理工程师须持有国家注册监理工程师证及 注册安全工程师证, 在职职工。

 13

威宁能源公 司林场升压 站主变低压

(一)基本资格要求

1 . 具有独立订立合同的资格;

 

 

侧 35kV 管母 技改

2 .没有处于被责令停业 ,财产被接管 、冻结 ,破产状态;

3 .经营状况良好;

4 .近 36 个月内不存在骗取中标 、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

5 . 单位负责人为同一人或者存在控股 、 管理关系的不同单位不得在同一标段投标 。

6 .本工程不接收联合体投标 。

7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息 、列入严重违法失信名单(黑名单);

8 . 投 标 人 不 得 存 在 下 列 情 形 : 被 最 高 人 民 法 院 在 “信 用 中 国 ”网 站列入失信被执行人名单。

14

云南新能源 公司田坝等 四个光伏电 站网络安全 技改项目

(一)基本资格要求

1 . 具有独立订立合同的资格;

2 .没有处于被责令停业 ,财产被接管 、冻结 ,破产状态;

3 .经营状况良好;

4 .近 36 个月内不存在骗取中标 、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

5 . 单位负责人为同一人或者存在控股 、 管理关系的不同单位不得在同一标段投标 。

6 .本工程不接收联合体投标 。

7.未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列 入经营异常名录信息 、列入严重违法失信名单(黑名单);

8 . 投 标 人 不 得 存 在 下 列 情 形 : 被 最 高 人 民 法 院 在 “信 用 中 国 ”网 站 列入失信被执行人名单。

(二)专项资格要求

1 、 资格要求:投标人应具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发信息系统安全

集成服务资质三级及以上资质 。

2.业绩要求:投标人需提供近 5 年(2018 年 1 月 1 日后)至少完成 2 个网络安全防护 类的业绩(需提供合同复印件关键页至少包含合同首页、服务内容页及签字盖章时间页等证明材料)

3 . 项目负责人要求:近 5 年内(2018 年 1 月 1 日至截标日止)担任过网络安全防护 类的项目经理或总工程师(需提供证明文件) 。

 

4. 招标文件的获取 

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。

4.2 招标文件发售时间

2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 18 日 18 时 00 分(北京时间) 。

热线服务: 上午 9:00~11:30, 下午 13:30~17:30(法定节日除外) 。 

备注:公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准!本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后方可查看详细的招标公告或报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人:王 清
 
电话:010-52883525
 
手机:13522854862  18810099894
 
微信号:13522854862
 
QQ:2354340029(添加备注:单位名称+联系人+手机号)
 
邮箱:wangqing291723@163.com
 
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,18年的专业服务,成就行业领导品牌
 
 
打赏
扫一扫快速入网
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON