1.招标条件
对“哈尔滨太平供热有限责任公司2024年厂区消防完善工程”采用公开招标的方式面向全国进行招标，欢迎合格投标人参加。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：哈尔滨太平供热有限责任公司2024年厂区消防完善工程
2.2建设地点：哈尔滨市道外区
2.3建设规模：厂区消防外网及建筑物内消防设施的维修改造。
2.4计划工期：计划开工日期2024年6月11日，计划竣工日期：2024年9月7日，共计89天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.5招标范围：工程量清单及施工图纸所示全部内容。
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.7标段划分：本项目不划分标段。
2.8最高投标限价：3873710.24元
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照、具备有效的安全生产许可证、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力，且符合建筑业企业资质动态核查要求。
3.2投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证）,且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作。
项目管理机构要求：施工单位项目负责人及施工现场管理人员配备、使用和管理应满足《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件要求。
3.3投标人还需满足的其他条件：
3.3.1投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内（从投标截止日起算前三年）没有行贿犯罪记录。本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准。
3.3.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单。以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准。
3.3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.4资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.5本项目不允许联合体投标。
凡有意参加投标者，请于2024年5月14日9时00分至2024年5月20日16时00分
对“哈尔滨太平供热有限责任公司2024年厂区消防完善工程”采用公开招标的方式面向全国进行招标，欢迎合格投标人参加。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：哈尔滨太平供热有限责任公司2024年厂区消防完善工程
2.2建设地点：哈尔滨市道外区
2.3建设规模：厂区消防外网及建筑物内消防设施的维修改造。
2.4计划工期：计划开工日期2024年6月11日，计划竣工日期：2024年9月7日，共计89天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）
2.5招标范围：工程量清单及施工图纸所示全部内容。
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.7标段划分：本项目不划分标段。
2.8最高投标限价：3873710.24元
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照、具备有效的安全生产许可证、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力，且符合建筑业企业资质动态核查要求。
3.2投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格证书（B证）,且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作。
项目管理机构要求：施工单位项目负责人及施工现场管理人员配备、使用和管理应满足《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件要求。
3.3投标人还需满足的其他条件：
3.3.1投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内（从投标截止日起算前三年）没有行贿犯罪记录。本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准。
3.3.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单。以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果为准。
3.3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.4资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.5本项目不允许联合体投标。
凡有意参加投标者，请于2024年5月14日9时00分至2024年5月20日16时00分
购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜，未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准!
详情请咨询
联系人：马友
手 机：18701298819 (微信同号)
咨询电话：010-51957412
